공사계약 종합심사낙찰제 심사세부기준
개정 2020. 12. 30.

제 1 조(목적) 이 기준은 기획재정부「공사계약 종합심사낙찰제 심사기준」에 따라 한국지역난방공사(이하“우리공사”)에서 집행하는 공사 중 종합심사낙찰제 대상공사의 낙찰자 결정 시 필요한 세부기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “물량내역서”란 우리공사가 작성한 내역서로 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 물량, 규격, 단위 등이 표시된 내역서를 말한다.

2. “산출내역서”란 입찰금액 또는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 기재한 내역서를 말한다.

3. “세부공종”이란 물량내역서 및 산출내역서에 물량 및 단위가 표시된 최소단위 공종을 말한다.

4. “균형가격”이란 입찰금액을 평가하기 위한 기준으로, 제7조에 따라 산정한 금액을 말한다.

5. “균형단가”는 제8조의 규정에 따른 균형가격 산정방법과 동일한 방법으로 세부공종별로 산정한 단가를 말한다.

6. “시공비율”이란 공동수급협정서상의 각 구성원의 공사참여지분율에 시공능력평가액을 한도로 하여 산정한 비율을 말한다.

7. “법정경비”란 관련 법령에 따라 계상이 의무화되어 있는 경비로서 산재보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 건설하도급대금지급보증서 발급수수료, 건설기계대여금지급보증서발급수수료, 부가가치세 등을 말한다.

8. “경비 등 합계”란 세부공종 입찰금액에 포함되지 않은 경비로서 법정경비를 제외한 기타경비, 공사이행보증서발급수수료, 제비율 제외 항목 및 공사손해보험료 등을 말한다.

9. “피에스(이하 PS, Provisional Sum)항목”이란 사전에 물량이나 금액을 확정할 수 없는 등의 사유로 인해 현장설명 시 배부하는 물량내역서 상에 금액 등을 지정한 항목을 말한다.

10.“세부시행요령”이란 법정경비, 경비 등 합계, PS항목, 고정비용 비중 등 우리공사에서 입찰자에게 제공하는 기준을 말한다.

11.“설계내역서”란 우리공사가 해당 공사의 발주를 위하여 작성한 내역서를 말한다.

12. “간이형공사”란 추정가격 100억원 이상 300억원 미만 공사를 말한다.

제 3 조(입찰공고) 계약담당자는 입찰공고에 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 종합심사낙찰제 적용 대상이라는 점

2. 종합심사 기준 열람에 관한 사항, 심사에 필요한 서류와 제출기한 등

3. 입찰참가자격 사전심사를 실시하는지 여부

4. 현장설명을 실시하는지 여부

5. 하도급계획서를 작성하여 제출한 경우에는 하도급계획서에 따라 하도급계약을 체결할 의무가 부과됨과 불이행 시 차기 입찰에서 받을 불이익

6. 배치기술자 시공경력 평가시 제출한 계획서(배치 예정 기술자 목록 등)에 따라 이행할 의무가 부여됨과 동시에 불이행시 차기 입찰에서 받을 불이익

7. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제5조의2에 따른 청렴계약서의 내용 및 청렴계약 위반시 받을 계약의 해제․해지, 입찰참가자격 제한 등

8. 기타 법령, 행정규칙 등에서 입찰공고에 명시하도록 한 사항

제 4 조(입찰참가자격 사전심사)  계약담당자는 입찰자의 자격을 미리 심사하여 경쟁입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정한다. 다만, 간이형공사는 입찰참가자격 사전심사를 실시하지 않는다.

제1항의 입찰참가자격 심사는 우리공사의 “입찰참가자격 사전심사기준”을 따른다.

제 5 조(현장설명 시 교부서류) 계약담당자는 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 다음 각 호의 서류를 비치하여야 하며, 현장설명 시 입찰자에게 이를 교부하여야 한다. 다만, 현장설명을 실시하지 아니하는 경우 우리공사 홈페이지 및 전자계약시스템에 다음 각호의 서류를 게재함으로써 입찰에 참가하고자 하는 자에 대한 교부를 갈음할 수 있다.

1. 공종의 목록, 산출내역서 작성 방법 및 하도급계획서 작성방법

2. 현장설명서 (공사시방서, 설계도면, 물량내역서 등)

3. 공종별 우리공사가 작성한 금액(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 합계)

4. 그 밖의 참고사항을 기재한 서류

제 6 조(입찰서 등의 제출)  계약담당자는 입찰자로 하여금 다음 각호의 서류를 제출하게 하여야 한다.

1. 입찰서

2. 제5조에 따라 교부한 산출내역서 작성방법에 따른 산출내역서

3. 제5조에 따라 교부한 하도급계획서 작성방법에 따른 하도급계획서. 다만 간이형공사는 제15조에 따른 종합심사점수가 최고점인 자에 한하여 제출한다.

4. 종합심사에 필요한 [별표 4] “제출서류 목록표”의 서류

5. 그 밖에 입찰공고에서 요구한 서류. 다만, 간이형공사의 경우 배치기술자 심사관련 서류의 제출일은 최초의 종합 심사서류 제출요구일로부터 15일 이후로서 계약담당자가 별도로 지정한 날까지 제출하도록 하여야 한다.

입찰자는 제1항 각 호의 서류를 입찰서 제출 마감일시까지 제출하여야 하며, 제출방법 및 제출기한에 대하여 입찰공고문에서 정하는 바에 따른다.

제 7 조(균형가격의 산정)  균형가격 산정 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 입찰금액이 부적정한 것으로 간주하여 해당 입찰자를 심사대상에서 제외한다.

1. 「국가계약법 시행령」제39조제4항에 따른 무효입찰

2. 입찰서 상의 금액과 산출내역서 상의 금액이 일치하지 아니한 입찰의 경우

3. 입찰금액이 예정가격보다 높거나 예정가격의 100분의 70 미만인 경우

4. 이윤 또는 세부공종에 음(-)의 입찰금액이 있는 경우, 다만, 우리공사에서 정한 금액이 음(-)의 금액인 경우는 제외

5. 산출내역서상의 세부공종별 직접노무비 단가가 우리공사가 작성한 조사내역서상의 세부공종별 직접노무비 단가의 100분의 80 미만인 경우

6. 산출내역서상의 세부공종별 단가가 우리공사가 작성한 조사내역서상의 세부공종별 단가의 100분의 50 미만이거나 100분의 150 초과인 경우

7. 산출내역서상의 각 항목별 PS금액이 물량내역서의 각 비목별(재료비, 노무비, 경비)금액과 다른 경우

8. 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 안전관리비의 각 항목별 금액이 우리공사가 반영하도록 요구한 금액과 다른 경우

9. 산출내역서상의 법정경비(산업재해보상보험료, 고용보험료, 환경보전비, 하도급대금지급보증서발급수수료, 건설기계대여대금지급보증서발급수수료, 부가가치세 등을 각각 심사)의 각 항목별 금액이 세부시행요령에 따라 산출한 금액 미만인 경우

10. 간접노무비, 일반관리비, 경비 등 합계(기타경비, <삭제>, 공사이행보증수수료, 제비용 제외항목, 공사손해보험료 등을 각각 심사)의 각 항목별 금액이 세부시행요령에 따라 산출한 금액의 1000분의 997 미만인 경우

11. 조사내역서상 세부공종 단가가 표준시장단가만으로 이루어진 경우 산출내역서상 세부공종별 단가(재료비,노무비,경비의 각 비목)가 조사내역서상 세부공종별 단가의 1000분의 997 미만인 경우

12. 주계약자관리방식의 경우 산출내역서의 직접공사비 합계액 대비 부계약자 공종별 직접공사비 비율이 조사금액의 직접공사비 합계액 대비 부계약자 공종별 직접공사비 비율 미만인 경우

균형가격은 제1항에 해당하는 입찰서의 입찰금액을 제외하고 남은 입찰서의 입찰금액을 다음 각 호에 따라 산술평균하여 산정하며 소수점 이하는 절사한다.

1. 입찰서가 20개를 초과한 경우에는 입찰금액 순으로 상위 100분의 20이상과 하위 100분의 20 이하에 해당하는 입찰서의 입찰금액을 제외한다.

2. 입찰서가 10개 이상 20개 이내인 경우에는 입찰금액 순으로 상위 100분의 40이상과 하위 100분의 10 이하에 해당하는 입찰서의 입찰금액을 제외한다.

3. 입찰서가 10개 미만인 경우에는 입찰금액 순으로 상위 100분의 50이상과 최하위에 해당하는 입찰서의 입찰금액을 제외한다. 다만, 입찰서가 2개인 경우에는 제외없이 산술평균 한다.

4. 입찰금액 순위 상위 또는 하위기준에 해당하는 입찰금액이 2개 이상 동일한 경우 위 1호 내지 3호에서 정한 제외범위에 포함되는 개수만큼 각각 제외한다.

5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 입찰금액을 제외하고 남은 입찰서의 입찰금액이 예정가격의 100분의 88을 초과하는 경우에는 해당 입찰서의 입찰금액을 제외한다.

제2항에도 불구하고, 간이형공사의 균형가격은 제1항에 해당하는 입찰서의 입찰금액을 제외하고 남은 입찰서의 입찰금액을 제2항 제1호부터 제4호에 따라 산술평균하여 산정하며 소수점 이하는 절사한다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 입찰금액을 제외하고 남은 입찰서가 1개인 경우에는 해당 입찰금액을 균형가격으로 한다. 이때 소수점 이하는 절사한다.

⑤ 제2항에 따라 입찰서의 입찰금액을 제외하였으나 모든 입찰서의 입찰금액이 제외되는 경우에는 예정가격의 100분의 88을 균형가격으로 한다. 이때 소수점 이하는 절사한다.

⑥ 제2항 및 제3항에 따라 제외하는 입찰서의 입찰금액 개수 산정시 소수점 이하는 절사한다.

제 8 조(균형단가의 산정)  균형단가 산정 시 제7조 제1항에 해당하는 입찰자의 산출내역서의 세부공종별 입찰단가를 제외하고 남은 입찰자의 산출내역서의 세부공종별 입찰단가를 다음 각 호에 따라 산술평균하여 산정하며 소수점 이하는 절사한다. 다만, 남은 입찰자의 산출내역서의 세부공종별 입찰단가가 1개인 경우에는 그 입찰단가를 균형단가로 한다.

1. 세부공종별 입찰단가가 20개를 초과한 경우에는 세부공종별 입찰단가 순으로 상위 100분의 20이상과 하위 100분의 20 이하에 해당하는 세부공종별 입찰단가를 제외한다.

2. 세부공종별 입찰단가가 10개 이상 20개 이내인 경우에는 세부공종별 입찰단가 순으로 상위 100분의 40이상과 하위 100분의 10 이하에 해당하는 세부공종별 입찰단가를 제외한다.

3. 세부공종별 입찰단가가 10개 미만인 경우에는 세부공종별 입찰단가 순으로 상위 100분의 50이상과 최하위에 해당하는 세부공종별 입찰단가를 제외한다. 다만, 세부공종별 입찰단가가 2개 이하인 경우에는 제외없이 산출평균 한다.

4. 세부공종별 입찰단가 순위 상위 또는 하위기준에 해당하는 세부공종별 입찰단가가 2개 이상 동일한 경우 위 1호 내지 3호에서 정한 제외범위에 포함되는 개수만큼 각각 제외한다.

제1항에 따라 제외하는 세부공종별 입찰단가 개수 산정시 소수점 이하는 절사한다.

제 9 조(기준단가 산정)  기준단가는 세부공종별 단가심사를 위하여 우리공사 설계내역서 상 세부공종 단가에 예가산출률(예정가격을 예비가격기초금액으로 나눈 백분율을 말하며, 소수점 셋째자리에서 절사하여 둘째자리까지 산정한다)을 곱한 금액의 100분의 70에 해당하는 금액과 균형단가의 100분의 30에 해당하는 금액을 합산하여 산정하며, 소수점 이하는 절사한다.

간이형공사의 기준단가는 세부공종별 단가심사를 위하여 우리공사 설계내역서 상 세부공종 단가에 예가산출률(예정가격을 예비가격기초금액으로 나눈 백분율을 말하며, 소수점 셋째자리에서 절사하여 둘째자리까지 산정한다)을 곱한 금액의 100분의 90에 해당하는 금액과 균형단가의 100분의 10에 해당하는 금액을 합산하여 산정하며, 소수점 이하는 절사한다.

제 10 조(심사서류의 보완)  계약담당자는 제6조에 따라 입찰시 제출된 산출내역서, 하도급계획서 등의 내용이 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다. 다만, 간이형공사의 경우 제6조제1항제3호 단서에 따라 제출한 하도급계획서의 오류, 미비 등으로 하도급계획 점수가 감점되는 경우 등에는 1회에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

계약담당자는 제1항에 따른 기한까지 보완을 요구한 서류가 제출되지 아니한 경우 당초 제출된 서류만으로 심사하되, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사하기가 곤란한 경우에는 심사에서 제외할 수 있다.

제 11 조(심사항목 및 배점)  심사항목 및 배점은 [별표 1] 내지 [별표 4]에 따른다.

해당 공사에 심사할 수 없는 항목이 있거나 일부 항목을 심사하지 아니하는 경우에는 다른 규정이 없는 한 해당 심사항목은 배점한도를 부여할 수 있다.

심사분야별 및  심사항목별 점수는 각각 부여된 배점한도를 초과할 수 없으며, 심사분야별 점수를 합산한 종합평점은 100점을 초과할 수 없다.

제 12 조(심사기준일 등)  심사항목별 심사기준일은 입찰공고 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 입찰공고일로 한다.

심사항목별 심사점수 등의 계산결과 소수점 이하가 있는 경우에는 별도 규정이 없는 한 소수점 아래 넷째자리에서 반올림한다.

제 13 조(복합업종의 심사방법 등) 1건 공사가 복합 업종인 경우에는 공사 수행능력 분야 심사 시 심사대상 업종은 주된 공사(추정금액을 기준으로 규모가 큰 공사를 말한다)의 업종으로 한다. 다만, 공사의 특성 및 규모, 업종의 비율 등을 고려하여 2개 이상 업종의 심사가 필요하다고 인정되는 경우에는 입찰공고에 반영하여 집행할 수 있다.

제 14 조(공동수급체 심사방법)  계약담당자는 공동수급체 대표자로 하여금 그 이행내용 및 이행방법을 구체적으로 명시한 “공동수급협정서”를 제출하도록 하여야 한다.

제1항에서 규정하는 공동수급협정서상의 각 구성원의 공사참여지분율에 시공능력평가액을 한도로 하여 산정한 비율 (이하 “시공비율”이라 한다)은 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 1건 공사가 복합 업종인 경우 각 구성원의 시공비율은 입찰공고에서 달리 정한 경우를 제외하고는 주된 공사에 해당하는 업종의 추정금액(수급인이 설치하지 아니하는 사급자재비를 제외한다)을 기준으로 산정하며 주된 공사 이외의 업종 해당 추정금액은 시공비율 산정에서 제외한다. 이 경우 심사 대상 업종 및 업종별 추정금액은 입찰공고에 따른다.

2. 제1호의 규정에도 불구하고 공동수급체 각 구성원의 공동수급협정서상의 공사참여지분율에 추정금액을 곱한 금액이 시공능력평가액을 초과하면 그 구성원의 시공비율은 시공능력평가액에 해당하는 시공비율만 인정하여 심사하고 잔여 시공비율은 다른 구성원에 배분하여 심사하지 않는다.

3. 토목건축공사업자의 경우, 시공비율은 입찰공고의 심사대상 업종에 해당하는 토목 또는 건축분야의 시공능력평가액을 기준으로 심사한다.

4. 주계약자관리방식의 경우, 주된 공사에 해당하는 종합건설업 구성원만을 대상으로 심사하며 해당하는 종합건설업종의 추정금액을 기준으로 시공비율을 산정한다.

5. 분담이행방식으로 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가하는 경우, 주된 공사 이외의 공사를 분담한 구성원은 심사대상에서 제외한다.

공동수급체 각 구성원의 시공비율(%)은 소수점 셋째자리에서 절사한다.

제 15 조(종합심사점수 산정)  종합심사점수는 공사수행능력점수(간이형 공사는 경영상태점수 포함), 사회적 책임 점수(공사수행능력점수의 배점한도 내에서 가산), 입찰금액점수(단가 심사점수 및 하도급계획 심사점수 포함) 및 계약신뢰도 점수를 합산하여 산정한다.

제1항에 따라 종합심사 점수를 산정할 때 제7조 제1항에 해당하는 입찰자는 종합심사 점수를 산정하지 아니한다.

제1항에도 불구하고 하도급계획 심사는 하도급 계획을 제외한 종합심사 점수가 최고점인 자부터 순차적으로 심사할 수 있다.

제 16 조(낙찰자 결정)  제15조의 종합심사 점수가 최고점인 자를 낙찰자로 결정한다.

종합심사 점수가 최고점인 자가 2인 이상인 경우에는 다음 각 호의 순으로 낙찰자를 결정한다.

1. 공사수행능력점수(배점함도 내에서 사회적책임 가산점수 포함)가 높은 자

2. 입찰금액이 낮은 자

3. 입찰공고일 기준 최근 1년간 우리공사에서 낙찰받은 종합심사낙찰제 공사의 계약금액(공동수급체로 낙찰받은 경우에는 전체 공사부분에 대한 지분율을 적용한 금액)이 적은 자

4. 추첨

제 17 조(결격사유 등)  입찰자가 부도, 파산, 해산, 부정당업자 제재, 영업정지(건설업 등의 등록말소․취소 포함), 입찰무효 등의 상태에 있는 경우에는 심사대상에서 제외(이하  이조에서 “결격사유”라 한다) 한다.

공동수급체를 구성하여 입찰에 참가한 경우로서 공동수급체의 일부 구성원에 결격사유가 있는 경우에는 해당 구성원을 제외하고 잔존 구성원의 시공비율 또는 분담내용을 변경하게 하여 재심사한다. 다만, 공동수급체 대표자에게 결격사유가 있는 경우에는 해당 공동수급체 전체를 심사대상에서 제외한다.

제1항 및 제2항의 해석에 있어 부도 및 파산의 경우로서「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원으로부터 기업회생절차개시결정을 받고 정상적인 금융거래의 재개를 확인 할 수 있는 서류를 제출하는 경우에는 결격사유로 보지 아니한다.

제 18 조(부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자 등에 대한 처리)  입찰 시 제출한 서류가 위조, 변조, 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 때에는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 계약체결 이전인 경우에는 낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정 통보 취소

2. 계약체결 이후인 경우에는 해당 계약을 해제 또는 해지

제1항에 해당하는 자에 대하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」  시행령 제76조에 의한 입찰참가자격 제한조치를 한다.

제 19 조(기타사항)  이 기준에서 정하지 아니한 사항은「공기업․준정부기관 계약사무규칙」,「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률」, 계약예규 등 관련 법규에서 정하는 바에 의한다.

② 공사의 특성 등에 따라 이 기준을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 세부기준을 별도 수립하고 입찰공고에 반영하여 집행할 수 있다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2016년 10월 21일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2017년 1월 24일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2018년 5월 4일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2019년 5월 7일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2019년 2019년 10월 22일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2020년 3월 4일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 심사기준은 2020년 6월 11일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

제2조(하도급계획심사에 대한 경과규정) 제10조 단서의 개정규정은 2020년 12월 17일까지 효력을 가진다. 다만, 2020년 12월 17일까지 입찰공고한 사업에 대해서는 제10조 단서의 개정규정을 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2020년 10월 7일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

부      칙

(시행일) 이 심사기준은 2020년 12월 30일부터 입찰공고되어 실시되는 공사계약의 낙찰자 선정에 적용한다.

[별표 1]

분야별 심사항목 및 배점기준

심사분야	심사항목		배 점	비 고
공사수행능력 (50점)	전문성	시공실적	15
		매출액 비중	3.5
		배치 기술자	13
	역 량	시공평가결과	15
		공동수급체 구성	2
	일자리	건설인력 고용	1.5
	소 계		50
입찰금액 (50점)	입찰금액평가		50
	가격 산출의 적정성	단가 심사	-4
		하도급계획 심사	-2
	소 계		50
사회적 책임 (가점: 1)+2)+3)=2점)	1)건설안전		0.8	공사수행 능력에 가산
	2)공정거래		0.6
	3)지역경제 기여도		0.8
	소 계		2
계약신뢰도 (감점)	배치기술자 투입계획 위반		감점
	하도급관리계획 위반		감점
	하도급금액 변경 초과비율 위반		감점

※ 공사수행능력 점수와 입찰금액 점수를 합한 총점은 100점으로 한다.

[별표 1-1]

간이형공사 분야별 심사항목 및 배점기준

심사분야	심사항목		배 점	비 고
공사수행능력 (40점)	경영상태	경영상태	10
	전문성	시공실적	15
		배치기술자	10
	역량	공동수급체 구성	5
	소 계		40
입찰금액 (60점)	입찰금액평가		60
	가격 산출의 적정성	단가 심사	-4
		하도급계획 심사	-2
	소 계		60
사회적 책임 (가점: 2점)	1)건설안전		0.6	공사수행 능력에 가산
	2)공정거래		0.4
	3)건설인력고용		0.4
	4)지역경제기여도		0.6
	소 계		2
계약신뢰도 (감점)	배치기술자 투입계획 위반		감점
	하도급관리계획 위반		감점
	하도급금액 변경 초과비율 위반		감점

※ 공사수행능력 점수와 입찰금액 점수를 합한 총점은 100점으로 한다.

[별표2] 공사수행능력 세부 심사방법[별표 1]

1. 시공실적 심사 (배점 15점)

가. 시공실적 심사는 입찰참가업체가 보유한 입찰공고일 기준 10년 이내 준공된 해당 발주공사와 동일한 종류의 공사실적(이하 “동일공사실적”이라 함) 또는 유사한 종류의 공사실적(이하 “유사공사실적”이라 함)을 심사하는 것을 말한다.

나. 시공실적 심사의 산식은 다음과 같다.

시공실적점수=  [eqn: 배점` TIMES {sum _{i=1} ^{n} `동일공사`실적``또는`유사공사실적 _{i} TIMES A _{i} TIMES `C} over {당해공사의``발주규모 TIMES B}]

* A : 실적의 경과기간에 따른 조정 계수

** B : 만점기준을 조정하는 계수

*** C : 실적조정 계수 (동일공사는 1, 유사공사는 0.8 적용)

다. 시공실적의 경과기간에 따른 조정계수(A)는 1.0을 적용하되, 공사의 특성 및 규모 등으로 인하여 필요하다고 인정되는 경우에는 조정계수를 조정하여 적용할 수 있다.

라. 공동수급체의 경우에는 각 구성원별 시공실적에 시공비율을 곱한 후 합산한다.

마. 시공실적 평가에 제출되는 동일공사실적 또는 유사공사실적의 평가는 우리공사 「입찰참가자격 사전심사세부기준」제4조제4항의 시공경험 평가 심사기준에 따른다.

바. 시공실적은 매 심사 신청시마다 실적증명서류를 우리공사에 제출하는 것을 원칙으로 한다.

사. 시공실적점수는 배점한도를 초과할 수 없다.

아. 실적심사공종의 범위가 [별표 2-1]에서 정하는 실적심사공종 범위에 해당하지 않는 경우는 입찰공고에 별도로 명시하여 평가한다.

자. 당해 공사의 특성 및 규모 등으로 인하여 필요하다고 인정되는 경우에는 시공실적의 평가등급 및 평점을 조정하여 적용할 수 있다.

[별표2-1] 동일공사실적 또는 유사공사실적의 인정범위

공종 구분	공사실적 인정범위
발전소 건설공사	ㅇ(동일공사실적) 단위호기 발전용량이 입찰공고문에서 정하는 규모 이상의 열병합발전소, 화력발전소, 또는 원자력발전소 건설 단일공사 실적 ㅇ(유사공사실적) 해당사항 없음
열원 건설공사	ㅇ(동일공사실적) 당해공사 발주규모의 1/3 이상의 지역난방 열공급시설 건설공사 단일공사실적 또는 단위호기 발전용량 12MW 이상의 열병합발전소, 화력발전소, 또는 원자력발전소 건설 단일공사 실적 * 수력, 내연력발전소, 연료전지는 인정하지 않음 ㅇ(유사공사실적) 해당사항 없음
열수송관공사	ㅇ(동일공사실적) 기준관경 200mm 이상, 설계압력 16Kg/㎠ 이상의 지역난방열수송관을 총연장이 입찰공고문에서 정하는 규모 이상을 매설 시공한 실적 ㅇ(유사공사실적) 기준관경 200mm 이상, 설계압력 16Kg/㎠ 이상의 증기배관, 가스배관, 송유관을 총연장이 입찰공고문에서 정하는 규모 이상을 매설 시공한 실적

※ 주 :

1) 실적이라 함은 1건 단일실적으로서 동일공사 또는 유사공사 인정규모 이상의 실적을 말하며, 제출된 실적의 내용이 불분명하거나 누락 등으로 평가가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

2) 부분 및 보강실적은 인정하지 않는다.

3) 합병 등의 경우 실적 인정은 우리공사 「입찰참가자격사전심사 세부기준」 제4조제4항의 시공경험 평가 심사기준에 따른다.

4) 당해공사의 특성 및 규모 등으로 인하여 필요하다고 인정되는 경우에는 시공실적의 평가등급 및 평점을 조정하여 적용할 수 있다.

[별표2-2] 시공실적의 평가등급 및 평점

가. 발전소 건설공사

추정가격	평가등급
	만점계수 (B)	시공실적 평가방법
500억원 이상	1.5	시공실적점수 = 배점 × (최근 10년 이내 준공한 시공실적) / (당해공사의 실적인정 단일공사 실적 × B)
500억원 미만 ~ 300억원 이상	1.0

나. 열원 건설공사

추정가격	평가등급
	만점계수 (B)	시공실적 평가방법
500억원 이상	1.5	시공실적점수 = 배점 × (최근 10년 이내 준공한 시공실적(금액)) / (당해공사의 추정가격 × B)
500억원 미만 ~ 300억원 이상	1.0

다. 열수송관 공사

추정가격	평가등급
	만점계수 (B)	시공실적 평가방법
500억원 이상	1.5	시공실적점수 = 배점 × (최근 10년 이내 준공한 시공실적) / (당해공사의 발주규모 × B)
500억원 미만 ~ 300억원 이상	1.0

2. 동일공종그룹 매출액비중 심사 (배점 3.5점)

가. 동일공종그룹 매출액비중 심사는 입찰참가 업체의 동일공종그룹 실적이 동 업체의 해당 업종실적에서 차지하는 비중을 심사하는 것을 말한다.

나. 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된 공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

다. 공동수급체의 공종그룹실적 매출액비중은 각 구성원의 매출액 비중 점수에 시공비율을 곱하여 합산하여 평가한다.

라. 동일한 공종그룹실적 및 업종실적은 관련 협회에서 심사하여 발급한 증명서를 제출한다.

마. 토목 및 건축 이외의 업종은 동일공종그룹 매출액비중 심사 평가는 배점한도를 적용한다.

바. 동일한 공종그룹 매출액 비중 심사 산식은 아래와 같다.

[eqn: 매출액``비중=배점 TIMES {10년간```동일공종그룹````실적총액} over {10년간````동일업종````실적총액}]

주:

1) 우리공사가 입찰공고에 명시한 경우 최근 실적에 대한 우대 가중치를 적용할 수 있다.

2) 평가등급 및 배점은 입찰공고에 명시하여 시행한다.

3. 배치기술자 시공경력 심사 (배점 13점)

심사

항목

심사요소

배점

점수

배치

기술자

공사현장에 배치할 현장대리인 시공참여경력

9

평점=	(((	A × 2	)+(	B	))	×	배점
		365 × 3 (열수송관은 6)		365 × 3 (열수송관은 6)

- A : 동일공사실적 또는 유사공사실적 심사

공종의 현장대리인 참여경력(근무일수)

- B : 동일공사실적 또는 유사공사실적 심사공종의 기타직위 참여경력(근무일수)

* 유사공사실적 참여경력은 80%만 인정

(다만, 평점은 배점을 초과할 수 없음)

공사현장에 배치할 분야별 책임자 및 참여경력

시공

2

평점 =	(	C	)	×	배점
		365 × 3 (열수송관은 5)

- C : 동일공사실적 또는 유사공사실적 심사공종 또는 해당 업종 공사의 분야별 책임자 참여경력(근무일수)

* 유사공사실적 참여경력은 80%만 인정

(다만, 평점은 배점을 초과할 수 없음)

안전

1

품질

1

계

13

※ 주 :

1) 배치기술자 심사는 입찰참가 업체가 공사현장에 배치할 현장대리인 및 분야별 책임자의 시공참여 경력을 심사하며 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된 공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

2) 배치기술자 중 현장대리인의 심사대상 공종은 [별표 2-1]에서 정하고 있는 발주공사와 동일공사실적 또는 유사공사실적에 대해 평가하며, 참여경력은 근무일수를 합산하여 평가한다.

3) 발주공사가 2개 이상인 복합공종인 경우 배치기술자 중 현장대리인의 심사는 공종 비율이 가장 높은 1개의 실적심사공종만으로 평가한다.

4) 분야별 책임자 중 시공책임자의 공사규모별 배치인원은 다음과 같으며, 시공책임자의 경력심사는 발주공사와 동일공사실적 또는 유사공사실적의 참여 근무일수를 합산하여 평가한다. 시공책임자가 2인 이상일 경우에는 각 시공책임자별 개별 평점을 산술평균하여 산정한다.

공사규모	시공책임자 배치기술자
추정가격 500억원 미만	1인
추정가격 500억원 이상 1,000억원 미만	2인
추정가격 1,000억원 이상	3인

5) 분야별 책임자 중 품질책임자, 안전책임자의 배치인원은 각 1인이며, 품질 또는 안전 책임자의 경력심사는 발주공사의 주된 업종과 동일한 업종의 품질 또는 안전분야 참여 근무일수를 합산하여 평가한다.

6) 배치기술자는 입찰공고일 전일 현재 입찰자 소속 임․직원이어야 하고, 입찰공고일 기준 6개월(180일) 이전부터 재직하지 아니한 자에 대해서는 평가점수의 80%만 인정한다.

7) 현장대리인 및 분야별 책임자는 「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「산업안전보건법」 등 관련 법령에서 정하는 자격요건을 갖추어야 한다.

8) 공동수급체의 경우, 공동수급체가 공동으로 제출하는 배치 예정기술자를 심사한다. 다만, 현장대리인은 대표자 소속이어야 한다.

9) 시공참여경력은 입찰참가 업체가 당해공사의 심사공종과 동일한 근무경력을 한국건설기술인협회 등 관련기관에서 발급한 경력확인서 또는 경력증명서에 의하여 확인한다.

10) 배치기술자는 원칙적으로 교체하지 못하며 다음의 경우에 한하여 계약담당자의 승인을 받아 당초 심사시 취득한 점수 이상의 점수를 획득할 수 있는 기술자로 대체할 수 있다.

가) 배치기술자의 사망, 퇴직 등 근무관계가 종료된 경우

나) 배치기술자의 질병, 출산 등으로 정상적인 근무가 곤란한 경우

다) 배치기술자가 해당 현장에 배치된 때로부터 3년 이상이 경과되고 해당 공사의 공정률이 50%를 초과하는 경우

라) 2개 이상의 공사에 동일한 배치기술자 투입계획을 제출하여 2개 이상의 공사에 낙찰예정인 경우(이 경우 각 담당자와 협의하여 기술자 대체)

마) 기타 정당한 사유로 우리공사에서 인정하여 승인한 경우

11) 공사시행부서는 매년 2회 이상 낙찰자의 배치기술자 투입계획 이행여부를 조사하고, 이를 위반한 경우 즉시 위반사실을 공사주관부서 및 계약담당부서에 통보하여야 하며, 위반사항을 통보받은 날 이후 2년 동안 우리공사에서 발주하는 종합심사낙찰제 대상공사(개찰일 기준)에서 매건당 0.2점씩 감점한다.

12) 배치기술자 투입계획 위반건수는 해당기술자 1인당 1건으로 산정하고, 감점 대상은 투입계획을 위한반 공동수급체 전체 구성원으로 하되 분담이행 구성원은 제외한다. 감점시 위반한 공사에서의 시공비율 및 배치 예정공사에서의 시공비율을 적용하지 아니한다.

13) 배치기술자의 참여경력 인정기준은 다음과 같다.

심사요소		해당공사 참여경력 인정기준
현장대리인		「건설기술진흥법 시행규칙」제18조에 따라 신고한 경력 중 국토부 고시 「건설기술자 등급 인정 및 교육․훈련 등에 관한 기준」별표3 제3호의 “시공”분야의 현장대리인 경력 (기타 직위경력은 심사공종의 시공분야 참여 경력임)
분야별 책임자	시공	「건설기술진흥법 시행규칙」제18조에 따라 신고한 경력 중 국토부 고시 「건설기술자 등급 인정 및 교육․훈련 등에 관한 기준」별표3 제3호의 시공분야의 현장대리인 또는 시공분야의 참여기술자 경력
	안전	「건설기술진흥법 시행규칙」제18조에 따라 신고한 경력 중 국토부 고시 「건설기술자 등급 인정 및 교육․훈련 등에 관한 기준」별표3 제3호의 안전관리 분야의 안전관리자 또는 안전관리 참여기술자 경력
	품질	「건설기술진흥법 시행규칙」제18조에 따라 신고한 경력 중 국토부 고시 「건설기술자 등급 인정 및 교육․훈련 등에 관한 기준」별표3 제3호의 품질관리분야의 품질관리자 또는 품질관리 참여 경력

4. 시공평가결과 심사 (배점 15점)

가. 시공평가결과 심사는 입찰참가 업체의 건설기술진흥법 제50조에 의한 시공평가결과를 심사하는 것을 말한다.

나. 시공평가결과는 최근 3년간 입찰참가 업체가 동일공사실적에 대해 받은 시공평가결과 점수(2015.1.1. 이후 시공평가결과에 한한다)를 공사규모에 따라 가중평균하여 심사한다. 다만, 동일공사실적에 대한 시공평가 결과가 없는 업체의 경우 해당 업체가 받은 동일업종에 대한 시공평가 결과를 적용하며, 동일업종 시공평가결과가 없는 경우에는 기본점수(D등급, 14.7점)을 부여한다.

다. 공동이행방식의 경우 공동수급체 구성원의 시공평가결과는 공동수급체 대표자가 받은 시공평가결과를 적용한다.

라. 입찰참가업체의 시공평가결과는 한국시설안전공단이 관리하는 자료를 활용한다.

마. 공동수급체의 경우 시공평가결과 심사는 구성원별 시공평가결과 평점에 시공비율을 곱한 후 합산하는 방식에 의한다.

바. 나. ~ 마.의 규정에도 불구하고 2017.12.31까지는 다음과 같은 방식으로 심사한다.

(1) 입찰참가업체가 동일업종 공사에 대해 받은 시공평가결과 점수를 대상으로 심사하되, 동일업종 공사에 대한 시공평가결과 심사가 곤란한 경우에는 전체공사에 대한 시공평가결과로 심사할 수 있으며, 당해 공사의 특성 상 전체공사에 대한 시공평가결과 심사도 곤란한 경우에는 배점한도를 적용할 수 있다.

(2) 공동수급체의 경우에는 공동수급체 대표자와 참여비율이 30% 이상인 업체(이하 “시공평가 대상업체”라 한다)를 심사대상으로 하며, 평가는 각 시공평가 대상업체의 시공평가결과 점수에 전체 시공평가 대상업체에서 해당 시공평가 대상업체가 차지하는 비율을 곱하여 합산한다.

(3) 한국 시설안전공단의 자료가 정비 될 때까지 시공평가 대상업체의 시공평가결과는 시공 평가 결과를 평균하여 점수를 산정하며, 점수는 2016년 12월 31일까지는 “2016년 적용 평가등급 및 평점”을 적용한다.

(4) 시공평가결과가 없는 시공평가 대상업체는 기본점수를 부여한다. 다만, 2016년 12월 31일까지는 기본점수는 B등급(14.9점)을 적용한다.

아. 당해 공사의 특성 및 규모 등으로 인하여 필요하다고 인정되는 경우에는 “시공평가점수 평가등급 및 평점”을 조정하여 적용할 수 있다.

심사 항목	2016년 적용 평가등급 및 평점			2017년 이후 평가등급 및 평점
	평가등급	시공평가점수	평점	평가등급	시공평가점수	평점
시공 평가 점수	A등급	95점 이상	15.0	A등급	95점 이상	15.0
	B등급	95점 미만 90점 이상	14.9	B등급	95점 미만 92점 이상	14.9
	C등급	90점 미만	14.8	C등급	92점 미만 89점 이상	14.8
	2016년 적용 평가등급 및 평점은 2016년 12월 31일까지 한시적으로 적용			D등급	89점 미만 86점 이상	14.7
				E등급	86점 미만 83점 이상	14.6
				F등급	83점 미만 80점 이상	14.5
				G등급	80점 미만	14.4

5. 공동수급체 구성 심사 (배점 2점)

심사항목	배 점	참여비율 등급	점 수
공동수급체 구성원심사	2	A. 20% 이상 B. 15% 이상, 20% 미만 C. 10% 이상, 15% 미만 D. 단독	2.000 1.900 1.800 1.700

※ 주 :

1) 공동수급체 구성 심사는 중소기업(대표자 제외)의 참여비율에 따라 등급별 점수를 부여한다.

2) 당해공사가 복합업종으로 구성된 경우에는 공동수급체의 전체공사 구성원(대표자 제외)에 대한 중소기업 참여비율의 합으로 평가하며, 업종별 중소기업 참여비율의 합에 해당업종 구성비율[입찰공고시 명시한 전체공사의 추정가격(부가가치세 포함) 대비 해당업종의 추정가격(부가가치세 포함) 비율을 말한다]을 곱한 후 합산한다.

3) 중소기업은 「중소기업기본법」에 따라 판단하며, 중소기업의 해당여부는 심사기준일 이전에 중소기업중앙회(공공구매종합정보(http://smpp.go.kr))에 중소기업으로 등록된 자료로 평가한다.

4) 중소기업 참여비율은 시공비율을 적용한다. 다만, 시공비율은 주업종에 참여하는 공동수급체 구성원에 한하여 적용하고, 주업종 이외 업종에 참여하는 구성원의 참여비율은 공동수급협정서 지분율을 적용한다.

6. 건설인력고용 심사(배점 1.5점)

심사항목	배점	평가요소	배점	등급	점수
건설 인력 고용	1.5	고용 탄력성	1.5	A. 고용탄력성 1등급 B. 고용탄력성 2등급 C. 고용탄력성 3등급 D. 고용탄력성 4등급 E. 고용탄력성 5등급 F. 고용탄력성 6등급	1.50 1.42 1.34 1.26 1.18 1.10
		근로기준법 준수 (임금체불 사업주 명단공개 횟수)	-0.20	A. 0건 B. 1 ～ 2건 C. 3 ～ 4건 D. 5 ～ 6건 E. 7 ～ 8건 F. 9건 이상	0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
건설인력고용 평점		평점 = 고용탄력성 점수 + 근로기준법준수 점수

※ 주 :

1) 건설인력고용 심사점수는 고용탄력성 점수와 근로기준법 준수 점수의 합으로 산정하며, 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

2) 고용탄력성은 표준화된 고용보험 피보험자 증감률에서 표준화된 기성액 증감률을 차감한 값을 말한다.

2-1) 평가대상 기간은 입찰공고일이 속하는 년도의 전전년도부터 직전 3개년도로 한다.

2-2) 고용보험 피보험자 수는 입찰자의 본사 및 입찰자가 원수급인인 건설현장에서 신고된 피보험자 수를 합산하여 산정한다. 해당 건설현장에서 신고된 피보험자 수는 원수급인이 신고한 피보험자 수와 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제9조 및 고용보험법 제15조 제2항에 의해 하수급인이 신고한 피보험자 수를 합산하여 산정한다.

2-3) 기성액은 「건설산업기본법」에 따라 대한건설협회에서 산정한 실적액, 전기공사업법에 따라 한국전기공사협회에서 산정한 실적액, 정보통신공사업법에 따라 한국정보통신공사협회에서 산정한 실적액, 소방시설공사업법에 따라 한국소방시설협회에서 산정한 실적액을 합산하여 산출한다.

2-4) 피보험자 증감률과 기성액 증감률은 각 2개 연도별 전년대비 증감률을 가중평균한 값으로 하되 최근의 증감률에 0.6을 곱하고 이보다 과거의 증감률에 0.4를 곱한 값으로 한다.

2-5) 피보험자 증감률과 기성액 증감률은 「건설산업기본법시행령」제87조 제1항 제1호에 의해 국토교통부 장관의 위탁을 받은 대한건설협회에 종합건설업을 등록한 업체를 모집단으로 하여 표준화하며, 표준화식은 아래와 같다.

· 표준화 산식 = (변수값-평균)/표준편차

3) 「근로기준법」준수 점수는 「근로기준법」제43조의2에 따른 임금체불사업주 명단 공개 횟수에 따라 차등 점수를 부여한다.

3-1) 평가대상 기간은 입찰공고일이 속하는 년도의 전년도부터 직전 3개년도로 한다.

3-2) 명단공개 사업주의 범위는 입찰자와 심사대상 기간 동안 입찰자가 원수급인인 건설현장에서「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법」제9조 및 「고용보험법」제15조 제2항에 의해 피보험자를 신고한 하수급인을 포함한다.

3-3) 입찰자의 명단공개 횟수는 고용노동부 홈페이지 등에 공개된 명단을, 하수급인의 명단공개 횟수는 한국고용정보원 자료를 활용하여 확인한다.

4) 고용탄력성 평가등급은 고용노동부에서 매년 1월 발표하는 고용탄력성 등급(표준화점수 기준으로 산정) 기준으로 한다.

5) 공동수급체의 경우 건설인력고용 심사는 각 구성원별 건설인력고용 평점에 시공비율을 곱한 후 합산한다.

6) <삭제>

7. 건설안전 심사(가점)

심사항목	배점	평가요소	배점	점수
건설안전	0.80	사고사망만인율	0.8	평점 = 0.8(배점) – 0.4× (해당업체가중평균 사고사망만인율 / 건설업가중평균사고 사망만인율) (다만, 해당업체 가중평균사고사망만인율이 건설업가중평균사고사망만인율의 2배 이상인 경우는 0점)
			산업재해 발생보고 위반건수 (감점)	감점 = -0.16 × 산업재해 발생보고 위반건수
건설안전 평점		평점 = 사망만인율 점수 + 산업재해 발생보고 위반건수(감점) (단, 음(-)인 경우에는 0점으로 한다)

※ 주 :

1) 건설안전 심사점수는 입찰자의 사고사망만인율 점수에 산업재해 발생보고 위반건수의 0.16배를 차감하여 산정하며, 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

2) 사고사망만인율은 산업안전보건법 시행규칙 별표 1에 따라 산출한다.

2-1) <삭제>

2-2) <삭제>

2-3) <삭제>

3) <삭제>

4) 산업재해 발생보고 위반건수는 산업안전보건법 시행규칙 별표1 제1호 및 제6호에 따라 산정한다.

4-1) <삭제>

4-2) <삭제>

4-3) <삭제>

5) 사고사망만인율 및 평균사고사망만인율의 가중평균은 다음 산식에 의하여 산정한다.

· [최근년도 사고사망만인율×0.5+최근년도 1년전 사고사망만인율×0.3+최근년도 2년전 사고사망만인율×0.2(단, 최근년도 1년전 사고사망만인율 또는 최근년도 2년전 사고사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망 만인율과 산정한 연도 사고사망만인율의 평균값으로 한다)]

5-1) 사고사망만인율의 가중평균 산정시 다음에 따라 종전의 사망만인율을 활용한다.

· 시행일로부터 1년 이내 : 최근년도 1년전 사망만인율 및 최근년도 2년전 사망만인율(단, 최근년도 1년전 사망만인율 또는 최근년도 2년전 사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율과 산정한 연도 사망만인율의 평균값으로 한다)

· 시행일로부터 2년 이내 : 최근년도 2년전 사망만인율(단, 최근년도 1년전 사고사망만인율 또는 최근년도 2년전 사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율을 산정한 연도 사망만인율 또는 사고사망만인율의 평균값으로 한다.)

6) 산업재해 발생보고 위반건수는 최근 1년 동안의 기간 중에 과태로 부과처분이 확정된 건으로 산정하고, 사고사망만인율에서 취득한 점수 범위내에서 다음과 같이 감점한다. 감점한 결과 사고사망만인율 점수가 음(-)인 경우에는 0점으로 한다.

·  감점 = -0.16 × 산업재해 발생보고 위반건수

7) 계약담당자는 한국산업안전보건공단에서 2)내지 5)에 따라 산출한 입찰자의 사고사망만인율의 점수를 확인하고 심사에 반영하여야 한다.

8) 공동수급체의 경우 건설안전 심사는 구성원별 건설안전 평점에 시공비율을 곱한 후 합산한다.

8. 공정거래 심사(가점)

심사항목	배점	평가요소	배점	점수
공정 거래	0.60	상호협력 평가	0.60	상호협력평가 등급		점수
				A. 95점이상 B. 90점이상~95점미만 C. 80점이상~90점미만 D. 70점이상~80점미만 E. 60점이상~70점미만 F. 60점미만		0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0
		공정거래관련법 준수	-0.60	행위유형	조치정도	감점
				입찰담합 등 공동행위 (공정거래법 제19조)	A. 시정명령 B. 과징금 10억미만 C. 과징금 10억이상~30억미만 D. 과징금 30억이상 E. 법인고발 F. 법인 및 개인고발	-0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
				하도급법 위반행위	A. 시정명령 B. 과징금 C. 고발	-0.09 -0.15 -0.21
				기타 공정거래법 위반행위	A. 시정명령 B. 과징금 C. 고발	-0.06 -0.12 -0.15
공정거래 평점		평점 = 상호협력평가 점수 + 공정거래관련법준수 점수(감점) (단, 음(-)인 경우에는 0점으로 한다.)

※ 주 :

1) 공정거래 심사점수는 상호협력평가 점수에서 공정거래관련법준수 점수를 차감하여 산정하며, 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

2) 상호협력심사

2-1) 상호협력심사라 함은「건설산업기본법」제48조에 의한 상호협력심사를 말한다.

2-2) 상호협력평가 점수는 국토교통부가 매년 5월 31일 공표하는 상호협력평가 등급에 따라 심사하며 공표일부터 1년간 적용한다.

3) 공정거래관련법 준수

3-1) 공정거래관련법이라 함은「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(공정거래법이라 한다),「하도급거래 공정화에 관한 법률」(하도급법이라 한다)을 말한다.

3-2) 공정거래관련법의 위반행위 시점은 공정거래위원회 의결일(소송진행중인 경우 해당소송의 확정판결일)을 기준으로 하되, 입찰공고일이 속하는 년도의 직전 2개년도를 대상으로 한다.

3-3) 공정거래관련법의 위반행위 여부는 입찰참가자가 제출하는 다음 정보가 포함된 서류로 평가한다.

가. 입찰공고일 기준 직전 2년간 해당 입찰참가자에 대한 공정거래위원회의 행위유형별 조치사실

나. 입찰참가자가 가.의 처분에 대하여 소송이 진행중인 경우에는 이를 입증하는 자료

다. 입찰공고일 기준 직전 2년간 행위유형별 조치사실에 대한 소송의 확정판결 및 이에 대한 입증자료

4) 입찰참가자가(공동수급체의 경우 각 구성원이) 대상기간 중 하나의 의결에 다수의 조치가 있는 경우 그 중 가장 높은 점수만 감점하며, 다수의 의결이 있는 경우 각 의결의 조치 중 높은 점수의 합을 감점한다. 다만, 감점의 합은 -0.60점을 초과할 수 없다.

5) 공동수급체의 경우 공정거래 심사는 각 구성원의 점수에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가하되, 전체 공동수급체의 상호협력평가점수에서 공정거래관련법 준수점수를 차감하여 산정한다. 다만, 차감하여 산정한 점수가 음(-)인 경우에는 0점으로 한다.

9. 지역경제 기여도 심사(가점)

심사항목	심사요소	배점	점수
지역경제 기여도	지역업체 참여비율	0.80	평점 = 0.80(배점) × (지역업체 참여비율 / 20%) (다만, 해당공동수급체의 지역업체 참여비율이 20% 이상인 경우는 0.80점)

※ 주 :

1) 지역경제 기여도 심사점수는 지역업체(대표자 제외)의 참여비율에 따라 산식으로 평가한다.

2) 당해공사가 복합업종으로 구성된 경우에는 공동수급체의 전체공사 구성원(대표자 제외)에 대한 지역업체 참여비율의 합으로 평가하며, 업종별 지역업체 참여비율의 합에 해당업종 구성비율[입찰공고시 명시한 전체공사의 추정가격(부가가치세 포함) 대비 해당업종의 추정가격(부가가체세 포함) 비율을 말한다]을 곱한 후 합산한다.

3) 지역업체는 해당 계약을 이행하는데 필요한  면허․허가․등록 등의 자격요건을 갖춘 상태로 입찰공고일 현재 90일 이상 해당 공사현장을 관할하는 시·도에 법인등기부상(또는 입찰참가자격등록증상) 본점이 소재한 업체이어야 한다.

4) 해당지역에 공사의 이행에 필요한 자격을 갖춘 자가 10인 미만인 경우에는 지역경제 기여도를 평가하지 아니한다.

5) 지역업체 참여비율은 시공비율 평가를 적용한다. 다만, 시공비율은 주업종에 참여하는 공동수급체 구성원에 한하여 적용하고, 주업종이외 업종에 참여하는 구성원의 참여비율은 공동수급협정서 지분율을 적용한다.

6) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한 기업집단 소속 계열 회사 간에 공동수급체 구성 시 해당 지역업체는 지역업체 참여비율 산정에서 제외한다.

[별표3] 간이형공사 공사수행능력 세부 심사방법[별표 1-1]

1. 경영상태 심사 (배점 10점)

1) 경영상태부문은 신용평가등급으로 평가한다.

2) <삭제>

3) 당해공사가 복합업종으로 구성된 경우의 경영상태 심사는 주된 공사의 업종으로 심사한다.

4) <삭제>

5)「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제26항의 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사(이하 '신용정보업자'라 한다.)가 입찰공고일 이전에 평가하여 유효기간 내에 있는『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가 등급』,『기업신용평가등급』중 마감일 현재에 시스템을 통해 조회된 가장 최근 평가일의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 같은 날 다수가 있어 그 결과가 상이할 경우 가장 낮은 등급으로 평가한다.

6) 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급(다만, 입찰공고일 이전에 합병한 업체는 입찰공고일 이전에 평가받은 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하되, 동 평가서가 없을 경우 입찰서제출 마감일까지 시스템에 등록한 합병 후 새로운 신용평가등급)으로 하며, 그 전까지는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

7) 입찰자가 등록대상 신용평가등급을 나라장터에 전송하지 않을 것을 신용정보업자에게 요구·약속하여 그 이전의 유리한 평가자료로 평가받을 경우 해당 입찰자는 입찰 무효로 처리되거나 낙찰자에서 배제된다.

8) 입찰자는 신용정보업자로부터 평가받은 모든 공공기관 입찰용 신용평가등급을 당해 신용정보업자를 통해 평가완료 후 3일 이내에 나라장터에 전송하여야 한다. 미 전송 업체는 나라장터에 게재되며,「정부입찰계약집행기준」제98조에 따라 처리된다.

9) 공동수급체의 경영상태 심사는 구성원별 해당 등급별 점수에 시공비율을 곱한 후 합산하여 심사한다.

* 경영상태 심사 평점 = 경영상태 점수 × 10/35

10) <삭제>

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	경영상태평점
A+이상	A2+이상	A+에 준하는 등급	35.0
A0	A20	A0에 준하는 등급	35.0
A-	A2-	A-에 준하는 등급	35.0
BBB+	A3+	BBB+에 준하는 등급	35.0
BBB0	A30	BBB0에 준하는 등급	35.0
BBB-	A3-	BBB-에 준하는 등급	35.0
BB+,BB0	B+	BB+,BB0에 준하는 등급	35.0
BB-	B0	BB-에 준하는 등급	35.0
B+,B0,B-	B-	B+,B0,B-에 준하는 등급	34.7
CCC+이하	C이하	CCC+에 준하는 등급	34.4

2. 시공실적 심사(배점 15점)

1) 최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적으로 평가하되 입찰공고에서 특별히 규정한 경우를 제외하고는 평가기준규모는 당해시공실적 대상공사의 단위구조물에 대한 규모로 하며, 동일한 종류의 공사실적으로 인정하는 규모는 입찰참가자격에서 정한 규모로 한다.(평가기준 규모와 공사실적인정기준 규모는 입찰공고에 명시)

2) 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된 공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

3) 공동수급체의 경우 각 구성원의 시공실적에 시공비율을 곱한 후 합산한다.

4) 시공실적점수는 배점한도를 초과할 수 없다.

5) 당해 공사의 특성 및 규모 등으로 인하여 필요하다고 인정되는 경우에는 시공실적의 평가등급 및 평점을 조정하여 적용할 수 있다.

[별표3-1]

공사실적의 평가등급 및 평점

구분 (주된공사의 추정가격)	평가 기준 규모 대비
300억원 미만	A등급 200%이상	B등급 165%이상	C등급 130%이상	D등급 90%이상	E등급 50%이상	F등급 50%미만
배 점	15점	13.8점	12.5점	11.1점	9.8점	8.3점
평가 방법	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적을 평가 기준 규모로 나누어 백분율로 나타낸 값을 포함하는 등급으로 배점

3. 배치기술자 심사(배점 10점)

심사 항목	심사요소	배점	점수
배치 기술자	공사현장에 배치할 현장대리인 시공참여경력	10	평점 = [(A×2)/(365×3년)+B/(365×3년)] × (배점) - A : 동일공사실적 또는 유사공사실적 심사공종의 현장대리인 참여경력(근무일수) - B : 동일공사실적 또는 유사공사실적 심사공종의 기타직위 참여경력(근무일수) (단, 유사공사실적 참여경력은 80%만 인정하며, 평점은 배점을 초과할 수 없음.)
계		10

※ 주 :

1) 배치기술자심사는 입찰참가업체가 공사현장에 배치할 현장대리인의 시공참여경력을 심사하는 것을 말하며 동일공사실적(유사공사실적)의 경력으로 평가한다(동일공사실적(유사공사실적)은 입찰공고문에 별도로 명시한다). 발주공사가 복합업종인 경우에는 주된 공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가하는 것을 원칙으로 하되, 공사특성 상 필요하다고 인정되는 경우에는 종된 공사에 해당하는 업종을 포함하여 평가할 수 있다.

2) 배치기술자는 입찰자 소속 임․직원을 대상으로 평가하며, 최초 종합심사서류 제출요구일로부터 15일 이후로써 발주기관이 정하는 기준일(입찰공고문에 명시)까지 재직한 자는 평가점수의 100%를 적용하고, 입찰공고에서 정한 기준일까지 재직하지 아니한 자에 대해서는 평가점수의 80%만 인정한다.

* 배치기술자는 각 분야별로 각각 평가하며 평가된 인원은 다른 분야에서 제외하고 평가하며, 기술자 보유여부는 건설기술인협회로부터 통보되어 나라장터에 등록된 자료 또는 입찰자가 제출한 자료로 확인

3) 현장대리인은 「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「산업안전보건법」 등 관련법령에서 정하는 자격요건을 갖추어야 한다.

4) 공동수급체의 경우에는 현장대리인은 대표자 소속이어야 한다.

5) 시공참여경력은 입찰참가 업체가 당해공사의 동일공사(유사공사)와 동일한 근무경력을 한국건설기술인협회에 신청하여 전자조달시스템에 통보되어 등록되거나, 한국건설기술인협회 등 관련 기관에서 발급한 경력확인서 또는 경력증명서에 의하여 확인한다.

6) 배치기술자는 원칙적으로 교체하지 못하며 다음의 경우에 한하여 계약담당자의 승인을 받아 당초 심사시 취득한 점수 이상의 점수를 획득할 수 있는 기술자(배치기술자의 변경요청일을 기준으로 판단하되, 가)내지 다) 및 마)의 경우에는 변경요청일)로 대체할 수 있다.

가) 배치기술자의 사망, 퇴직 등 근무관계가 종료된 경우

나) 배치기술자의 질병, 출산 등으로 정상적인 근무가 곤란한 경우

다) 배치기술자가 해당 현장에 배치된 때로부터 3년 이상이 경과되고 해당 공사의 공정률이 50%를 초과하는 경우

라) 2개 이상의 공사에 동일한 배치기술자 투입계획을 제출하여 2개 이상의 공사에 낙찰예정인 경우(이 경우 발주자와 협의하여 기술자 대체)

마) 기타 정당한 사유로 수요기관에서 인정하여 승인한 경우

7) 공사시행부서는 매년 2회 이상 낙찰자의 배치기술자 투입계획 이행여부를 조사하고, 이를 위반한 경우 즉시 그 위반사실을 공사주관부서 및 계약담당부서에 통보하여야 하며, 위반사항을 통보받은 날 이후 2년 동안 우리공사가 발주하는 종합심사낙찰제 대상공사(개찰일 기준)에서 매건당 0.2점씩 감점한다.

- 다만, 당초 심사 시 배점한도를 적용한 기술자는 배치기술자 투입계획 이행 여부 대상에 포함하지 않는다.

8) 배치기술자 투입계획 위반 건수는 해당기술자 1인당 1건으로 산정하고, 감점 대상은 투입계획을 위반한 공동수급체 전체 구성원으로 하되 분담이행 구성원은 제외한다.

9) 7) 및 8)에 따라 감점을 부여받은 자가 입찰에 참가하는 경우 계약신뢰도(감점) 심사 시 당해 발주공사에서의 구성원별 시공비율을 적용하여 감점한다.

10) 배치기술자의 참여경력 인정기준은 다음과 같다.

심 사 요 소	해당공사 참여경력 인정기준
현장대리인	「건설기술진흥법 시행규칙」 제18조에 따라 신고한 경력 중 국토부 고시 「건설기술자 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준」별표3 제3호의 “시공”분야의 현장대리인 경력 (기타 직위경력은 심사공종의 시공분야 참여 경력임)

4. 공동수급체 구성 심사(배점 5점)

심사항목	배점	참여비율 등급	점수
공동수급체 구성원 심사	5	A. 20% 이상 B. 15% 이상, 20% 미만 C. 10% 이상, 15% 미만 D. 단독	5.00 4.90 4.80 4.70

※ 주 : [별표2] 5. 주1)~주4)의 내용과 동일하게 적용

5. 건설인력고용 심사(가점)

심사항목	배점	평가요소	배점	등급	점수
건설인력고용	0.4	고용 탄력성	0.4	A. 고용탄력성 1등급 B. 고용탄력성 2등급 C. 고용탄력성 3등급 D. 고용탄력성 4등급 E. 고용탄력성 5등급 F. 고용탄력성 6등급	0.40 0.32 0.24 0.16 0.08 0.00
		근로기준법 준수 (임금체불 사업주 명단공개 횟수)	-0.20	A. 0건 B. 1 ～ 2건 C. 3 ～ 4건 D. 5 ～ 6건 E. 7 ～ 8건 F. 9건 이상	0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
건설인력고용 평점		평점 = 고용탄력성 점수 + 근로기준법준수 점수 (단, 음(-)인 경우에는 0점으로 한다.)

※ 주 : [별표2] 6. 주1)~주6)의 내용과 동일하게 적용

6. 건설안전 심사(가점)

심사항목	배점	평가요소	배점	점수
건설안전	0.6	사고사망 만인율	0.6	평점 = 0.6(배점) – 0.3 × (해당업체가중평균 사고사망만인율 / 건설업가중평균사고사망만인율) (단, 해당업체 가중평균사망만인율이 건설업가중평균사망만인율의 2배 이상인 경우는 0점)
			산업재해 발생보고 위반건수 (감점)	감점 = -0.12 × 산업재해 발생보고 위반건수
건설안전 평점		평점 = 사망만인율 점수 + 산업재해 발생보고 위반건수 점수(감점) (단, 음(-)인 경우에는 0점으로 한다)

※ 주 :

1) 건설안전 심사점수는 입찰자의 사고사망 만인율 점수에 산업재해 발생보고 위반건수의 0.12배를 차감하여 산정하며,, 발주공사가 복합 업종인 경우에는 주된 공사에 해당하는 업종을 대상으로 평가한다.

2) [별표2] 7. 주1)~주8)의 내용과 동일하게 적용하되 주6)의 경우는 아래 산식을 적용한다.

·  감점 = -0.12 × 산업재해 발생보고 위반건수

7. 공정거래 심사(가점)

심사항목	배점	평가요소	배점	점수
공정거래	0.40	상호협력 평가	0.40	상호협력평가 등급		점수
				A. 95점이상 B. 90점이상~95점미만 C. 80점이상~90점미만 D. 70점이상~80점미만 E. 60점이상~70점미만 F. 60점미만		0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0
		공정거래관련법 준수	-0.40	행위유형	조치정도	감점
				입찰담합 등 공동행위 (공정거래법 제19조)	A. 시정명령 B. 과징금 10억미만 C. 과징금 10억이상~30억미만 D. 과징금 30억이상 E. 법인고발 F. 법인 및 개인고발	-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
				하도급법 위반행위	A. 시정명령 B. 과징금 C. 고발	-0.06 -0.10 -0.14
				기타 공정거래법 위반행위	A. 시정명령 B. 과징금 C. 고발	-0.04 -0.08 -0.10
공정거래 평점		평점 = 상호협력평가 점수 + 공정거래관련법준수 점수(감점) (단, 음(-)인 경우에는 0점으로 한다.)

※ 주 : [별표2] 8. 주1)~주5)의 내용과 동일하게 적용하되 주4)의 감점의 합은 –0.40점을 초과할 수 없다.

8. 지역경제 기여도 심사(가점)

심사항목	심사요소	배점	점수
지역경제 기여도	지역업체 참여비율	0.6	평점 = 0.6(배점) × (지역업체 참여비율 / 30%) (단, 해당공동수급체의 지역업체 참여비율이 30% 이상인 경우는 0.6점)

※ 주 : [별표2] 9. 주1)~주6)의 내용과 동일하게 적용

[별표4] 입찰금액 심사 및 가격 산출의 적정성 심사방법

1. 입찰금액 심사 (배점 50점, 간이형공사는 배점 60점)

심사항목	배점	점수
입찰금액	50 (60)	① 균형가격 이하일 경우 - 입찰금액 심사점수 = [eqn: sqrt {1-A TIMES ( {당해투찰금액-균형가격} over {예정가격-균형가격} ) ^{2}} TIMES 배점] ② 균형가격 초과일 경우 - 입찰금액 심사점수 = [eqn: sqrt {1-B TIMES ( {당해투찰금액-균형가격} over {예정가격-균형가격} ) ^{2}} TIMES 배점] - A계수는 1.0, B계수는 1.0을 원칙으로 한다. 단, 계약담당자는 해당공사의 특성 등을 고려하여 다르게 정할 수 있으며, 다르게 정할 경우 입찰공고에 명시한다.

※ 주 :

1) 입찰금액 심사는 예정가격과 제7조의 균형가격을 통해 입찰금액에 따른 가격점수를 산식에 따라 산출하는 것을 말한다.

2) 산식의 제곱근내부 계산값이 음수인 경우 입찰금액 심사점수는 0으로 한다.

2. 가격 산출의 적정성 심사

1) 가격 산출의 적정성 심사는 세부공종의 단가, 하도급계획 등을 통해 적정한 공사비 산정과 공정한 하도급거래를 보장하기 위한 심사를 말한다.

2-1. 단가 심사(감점)

심사항목	배점	점수
단가	-4	평점 = (배점) × ( 1–단가점수 × 1/100 ) - 단가점수 = ∑(세부공종별가중치i × 세부공종별 단가점수i)

※ 주 :

1) 단가심사는 설계내역서 상 직접공사비에 해당하는 모든 세부공종을 대상으로 심사한다. 다만, 설계내역서상 세부공종의 합계금액이 음(-)의 금액이거나 PS금액이거나 표준시장단가만으로 이루어진 경우에는 단가심사에서 제외한다.

2) 단가점수의 배점한도는 100점으로 한다.

3) 단가점수는 입찰자가 제출하는 산출내역서로 심사한다.

4) 단가점수는 세부공종별 가중치와 세부공종별 단가점수의 곱을 합산하여 산정하며, 소수점 아래 셋째자리에서 반올림한다.

5) 세부공종별 가중치는 설계내역서상 직접공사비에 해당하는 전체 세부공종의 합계금액에 대한 각 세부공종 금액으로 산정하며,  전체 가중치의 합계는 1로 한다. 세부공종별 가중치는 소수점 아래 일곱째자리에서 반올림하여 산정하며, 가중치의 합계가 1이 되지 않을 경우 세부공종금액이 가장 큰 세부공종에서 보정한다. 세부공종금액의 크기가 같을 경우 물량내역서상의 세부공종 순서에서 가장 앞선 세부공종에서 보정한다. 다만, 설계내역서상 세부공종의 합계금액이 음(-)의 금액이거나 PS금액이거나 표준시장단가만으로 이루어진 경우에는 가중치 산정에서 제외한다.

6) 세부공종별 단가점수는 세부공종 입찰단가가 제9조에 따라 산정된 세부공종 기준단가의 ±18%이내인 경우 100점으로 심사하고, 그 외는 0점으로 심사한다. 다만, 설계내역서의 직접공사비에서 고정비용(표준시장단가만으로 적용된 세부공종, PS공종, 음(-)의 금액 등)이 차지하는 비중이 20%이상인 공사에 대하여 다음과 같이 설정하여, 세부시행요령에 명시한다.

고정비용 비중	100점	0점
20%이상～25% 미만	세부공종 기준단가의 ±19% 이내	그 외의 경우
25%이상～30% 미만	세부공종 기준단가의 ±20% 이내	그 외의 경우
30%이상～40% 미만	세부공종 기준단가의 ±21% 이내	그 외의 경우
40% 이상	세부공종 기준단가의 ±22% 이내	그 외의 경우

7) 간이형공사에서 세부공종별 단가점수는 세부공종 입찰단가가 제9조에 따라 산정된 세부공종 기준단가의 ±15%이내인 경우 100점으로 심사하고, 그 외는 0점으로 심사한다. 다만, 조사내역서의 직접공사비에서 고정비용(표준시장단가만으로 적용된 세부공종, PS공종, 음(-)의 금액 등)이 차지하는 비중이 20%이상인 공사는 다음과 같이 설정하여, 세부시행요령에 명시한다.

고정비용 비중	100점	0점
20%이상～25% 미만	세부공종 기준단가의 ±16% 이내	그 외의 경우
25%이상～30% 미만	세부공종 기준단가의 ±17% 이내	그 외의 경우
30%이상	세부공종 기준단가의 ±18% 이내	그 외의 경우

2-2. 하도급계획 심사(감점)

심사항목	배점	평가요소	점수
하도급 계획	-2	하도급금액 비율	평점 = (배점) × ( 1–하도급점수 × 1/100 ) - 하도급점수 = ∑(하도급계약별가중치i × 하도급계약별 하도급점수i)
계약 신뢰도	감점	하도급금액 비율 위반	하도급금액 비율 위반 시 하도급계약 건당 -0.05점 감점
		하도급금액변경 초과비율 위반	하도급금액변경 초과비율 위반 시 -0.05점 감점

※ 주 :

1) 하도급계약 심사는 하도급계획서를 제출한 하도급계약 건별 하도급금액의 적정성에 대하여 심사한다.

2) 전기공사업, 정보통신공사업, 소방시설공사업이 포함된 복합업종의 경우 해당업종, 주계약자관리방식에 의한 경우 구성원에 해당하는 분담이행은 하도급계획서를 제출하지 않는다.

3) 하도급점수는 하도급계약별 가중치와 하도급계약별 하도급점수의 곱을 합산하여 산정하며, 소수점 아래 셋째자리에서 반올림한다.

3-1) 하도급계약별 가중치는 설계내역서상 하도급계획서를 제출한 전체부분의 합계금액(직·간접 노무비, 재료비, 경비를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비, 이윤, 부가세를 포함한 금액, 단, 하도급계약과 무관한 공사이행보증수수료, 건설하도급대금지급보증서발급수수료, 공사손해보험료, 수급인이 하수급인에게 지급하는 자재, 제비율적용 제외항목, 원가계산서 상 PS항목을 제외, 이하 “설계내역서상 금액”)에 대한 하도급계획서를 제출한 각 하도급계약에 대한 설계내역서상 금액으로 산정하며, 전체 가중치의 합계는 1로 한다. 하도급계약별 가중치는 소수점 아래 일곱째자리에서 반올림하여 산정하며, 가중치의 합계가 1이 되지 않을 경우 각 하도급계약에 대한 설계내역서상 금액이 가장 큰 하도급계약건에서 보정한다. 하도급계약에 대한 설계내역서상 금액의 크기가 같을 경우 하도급계획서를 제출한 순서에서 가장 앞선 하도급계약건에서 보정한다.

3-2) 하도급계약별 하도급점수는 하도급계약별로 하도급업체에 지급할 금액이 설계내역서상 금액의 100분의 64이상으로서, 하도급할 부분에 대한 입찰금액의 100분의 82이상인 경우 100점으로 평가하고, 그 외는 0점으로 평가한다. 주 2)에 따른 제외업종이 하도급계약건별 하도급내역서에 포함된 경우에도 0점으로 평가한다.

4) 계약담당자는 낙찰자가 향후 시공 과정에서 직접시공을 하도급으로 전환하려 하거나, 하도급계획을 제출하였으나 직접시공 하려고 하는 경우 변경하는 부분에 해당하는 금액(해당 공사에서 1회 이상 변경한 경우에는 누적금액)이 낙찰금액의 10% 범위 내인 경우에 한하여 변경을 승인할 수 있다. 다만, 직접시공을 하도급으로 전환하려고 하는 경우에는 하도급 대금이 3-2)의 요건을 충족하는 경우에 한하여 변경을 승인하여야 한다.

5) 계약담당자는 매년 2회 이상 낙찰자의 하도급계획 이행여부를 확인하여야 하며, 하도급계획 불이행을 확인한 경우에는 즉시 그 위반사실을 통보하여야 한다. 우리공사는 위반사항을 통보받은 날 이후 2년 동안 우리공사에서 발주하는 종합심사낙찰제 대상공사(개찰일 기준)에서 감점[3-2), 11-1)의 요건 위반 시 하도급계약건당 -0.05점, 4)의 요건 위반 시 -0.05점]을 부여한다.

6) 4)에도 불구하고 하도급업체의 파산, 해산, 부도 및 하도급업체의 귀책사유에 따른 계약해제·해지 등 계약상대자의 책임없는 사유로 하도급계약이 이행불능에 이른 때에는 감점하지 아니한다.

7) 감점대상은 하도급계획을 불이행한 공동수급체 전체 구성원으로 하되 분담이행 구성원은 제외한다. 감점 시 위반한 공사에서의 시공비율 및 발주예정공사에서의 시공비율을 적용하지 아니한다.

8) 하도급계획서를 제출하지 않은 경우 전체 공사를 직접시공 하는 것으로 간주한다.

9) 당해공사가 전문·전기·정보통신·소방공사 등 단일공종공사일 경우 하도급계획심사에서 제외한다.

10) 우리공사가 배부한 물량내역서에 하도급심사제외공종으로 명기된 세부공종은 낙찰자의 향후 시공과정에서 직접시공 또는 하도급여부와 관계없이 하도급금액 변경 초과비율위반 점검을 위한 변경금액에 포함하지 않는다.

11) 1) 및 4)에도 불구하고 간이형공사의 하도급계획 심사는 하도급계획서를 제출한 전체 하도급 계약금액의 합계액을 기준으로 하도급금액의 적정성을 심사한다.

11-1) 하도급점수는 하도급업체에 지급할 금액이 조사내역서상 금액의 100분의 64이상으로서, 하도급할 부분에 대한 입찰금액의 100분의 82이상인 경우 100점으로 평가하고, 그 외는 0점으로 평가한다. 주 2)에 따른 제외업종이 하도급계획심사 하도급내역서에 포함된 경우에도 0점으로 평가한다.

[별표5] 제출서류 목록표(제6조 관련)

심사분야	연번	내 용	발행기관	비고
총 괄	1	종합심사낙찰제 심사신청서	신청자
	2	종합심사 자기평가기술서	신청자
	3	공동수급체 현황표	신청자
시공실적	4	공종별 동일공사 시공실적명세서	신청자
	5	시설공사 준공실적 증명서	발주기관, 관련협회
공종전문성	6	동일공종그룹 증명서	관련협회
배치기술자	7	배치기술자 배치계획서	신청자
	8	건설기술자 경력사항 확인서	관련협회
	9	배치기술자 시공참여공사 실적증명서	발주기관, 관련협회
시공평가	10	시공평가 결과 증명서	발주기관, 관련협회
입찰금액	11	산출내역서	신청자
하도급계획	12	하도급계획서	신청자
건설인력 고용	13	고용탄력성 점수 확인서	고용노동부
	14	근로기준법 준수 점수 확인서	고용노동부
건설안전	15	사고사망만인률 확인서	한국산업안전 보건공단
	16	<삭제>	<삭제>
	17	산업재해발생 보고의무 위반 확인서	한국산업안전 보건공단
공정거래	18	상호협력평가점수 확인서	관련기관, 관련협회
	19	공정거래관련법 준수관련 처분 확인서 소송진행 및 소송판결 관련 입증자료	공정거래위원회
기 타		* 입찰공고조건상 요구 또는 기타 필요시

[별표5-1] 제출서류 목록표(제6조 관련, 간이형공사)

심사분야	연번	내 용	발행기관	비고
총 괄	1	종합심사낙찰제 심사신청서	신청자
	2	종합심사 자기평가기술서	신청자
	3	공동수급체 현황표	신청자
시공실적	4	공종별 동일공사 시공실적명세서	신청자
	4	시설공사 준공실적 증명서	발주기관, 관련협회
배치 기술자	5	배치기술자 배치계획서	신청자	입찰이후 계약담당자부터 제출을 요구받은 경우 제출
	6	건설기술자 경력사항 확인서	관련협회
	7	배치기술자 시공참여공사 실적증명서	발주기관, 관련협회
입찰금액	8	산출내역서	신청자
하도급 계획	9	하도급계획서	신청자	입찰이후 계약담당자부터 제출을 요구받은 경우 제출
건설인력 고용	10	고용탄력성 점수 확인서	고용노동부
	11	근로기준법 준수 점수 확인서	고용노동부
건설안전	12	사고사망만인률 확인서	한국산업안전 보건공단
	13	<삭제>	<삭제>
	14	산업재해발생 보고의무 위반 확인서	한국산업안전 보건공단
공정거래	15	상호협력평가점수 확인서	관련기관, 관련협회
	16	공정거래관련법 준수관련 처분 확인서 소송진행 및 소송판결 관련 입증자료	공정거래위원회
기 타		* 입찰공고조건상 요구 또는 기타 필요시

[별지 제1호 서식]

종합심사낙찰제 심사신청서

◦공 고  번 호 :

◦공    사    명 :

◦입 찰  일 시 : 201  .    .    .

위 공사에 대한 종합심사 서류를 붙임과 같이 제출하오니 우리회사(공동수급체구성원 포함)가 제출한 붙임 자료에 따라 종합심사를 하여 주시기 바라며, 만일 제출한서류가 귀 공사 심사기준에 저촉되면 귀 공사 심사기준에 따라 조치하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

201   .     .     .

제 출 자 (공동수급체 대표자)         주  소 :

회사명 :

대표자 :

붙  임 :  1) 종합심사 자기심사 및 심사표 1부

2) 종합심사에 필요한 서류 각 1부

한국지역난방공사 사장 귀하

[별지 제2-1호 서식]

종합심사낙찰제 자기평가기술서

1. 대 상 공 사

공 고 번 호	000000-00000	입 찰 일 시	0000-00-00
공 사 명	000 공사

2. 종 합 평 점(입찰금액 제외)

심사 분야	심사 항목		평점(예시)
공사수행능력 (50점)	전문성 (31.5점)	시공실적	15점
		매출액 비중	3.44점
		배치 기술자	13점
	역량 (17점)	시공평가점수	15점
		공동수급체 구성	2점
	일자리(1.5점)	건설인력고용	0.56점
	사회적책임 (가점:1)+2)+3)= 2점)	1)건설안전	0.1점
		2)공정거래	0.1점
		3)지역경제 기여도	0.3점
	소계		50점
계약도 (감점)	배치기술자 투입계획 위반		0점
	하도급관리계획 위반		0점
	하도급금액 변경 초과비율 위반		0점
합 계			00점

3. 공사수행능력

3-1. 시공실적 심사(예시)

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
시공실적	심사자료	최근 10년간 시공실적(A)	450억원	250억원	100억원
		시공비율(B)	50%	40%	10%
		최근 10년간 시공실적(A×B) (시공비율 반영)	15점×(450억원×50%+250억원×40%+100억원×10%)/(800×0.4) → 15점초과
	점수		15점

3-2. 매출액 비중 심사(예시)

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
동일공종 전문성 비중	심사자료	최근 10년간 동일공종그룹 실적 총액(A)	00000원	00000원	0000원
		최근 10년간 동일업종 실적 총액(B)	00000원	00000원	00000원
		공정전문성 (A/B×100)	35%	25%	15%
		평점(C)	4.0	3.9	3.8
		시공비율(D)	50%	40%	10%
		구성원별 점수 (시공비율 반영) (C×D)	2.5	1.46	0.48
	점수		3.44

3-3. 배치기술자 심사

구 분				합계
공사현장에 배치할 현장대리인 시공참여경력	심사자료	현장 대리인	근무일수	500일
		기타직위	근무일수	1,000일
	점수			9.000점
구분				시공(1~3)				안전(1)	품질(1)
				시공1	시공2	시공3	평균
공사현장에 배치할 분야별 책임자 참여경력	심사자료	근무일수		2,500일	2,000일	1,000일		2,500일	1,900일
	점수			2점	2점	1.826점	1.942점	1점	1점
총계				12.942점

3-4. 시공평가점수 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
시공평가 점수	심사자료	최근 10년간 동일공종그룹 시공평가점수	96	89	-
		최근 10년간 동일업종 시공평가점수	-	-	91
		협정서 비율	50%	40%	10%
		평점	15점	14.8점	평가대상제외
	점수		15.0×(50/90)+14.8×(40/90)=14.91점

3-5. 공동수급체 구성 심사

구 분				구성원Ⅰ (대표자)	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
공동수급체 구성	심사자료	중소기업 해당 여부		대표자 제외	중기업	소기업
		주된 공사	토목업종 (100%)	50%	40%	10%
		주된공사 이외의 공사	00업종(00%)	-	-	-
			00업종(00%)	-	-	-
		산정식(참여비율)			40%	10%
	점수			40%+10%=50% (2.0점)

3-6. 건설인력고용 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
건설인력고용	심사 자료	고용탄력성(A)	1.26	1.1	-
		근로기준법 준수(B)	-0.12	-0.04	-
		평점(C=A+B)	1.14	1.06	-
		시공비율(D)	70%	20%	9.5%
		구성원별 점수 (C×D)	0.798	0.212	-
	점수(∑C×D)		0.798 + 0.212 = 1.01
주) 1. 고용탄력성(A) : 입찰참가자의 고용탄력성 점수에 따른 등급별 점수 2. 근로기준법 준수(B) : 입찰참가자의 임금체불사업주 명단 공개 횟수에 따른 등급별 점수

4. 사회적 책임

4-1. 건설안전 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
건설안전	심사 자료	사고사망만인률(A)	0.8-0.4(0.634/2.075) =0.6777831	0.8-0.4(1.271/2.075) =0.5549879	0.8-0.4(0/2.075)=0.8
		산업재해발생 보고위반건수(B)	-	-0.16×0.17 = -0.0272	-
		평점(C=A+B)	0.6777831	0.5527787	0.8
		시공비율(D)	70%	20%	9.5%
		구성원별 점수 (C×D)	0.4744481	0.1055575	0.076
	점수(∑C×D)		0.4744481 + 0.1055575 + 0.076 =0.6560058 (소수점 넷째자리에서 반올림) 0.656
주) 1. 사고사망만인률(A) : 평가산식에 의한 사고사망만인률 점수 2. <삭제> 3. <삭제>

4-2. 공정거래 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
공정거래	심사자료	시공비율(A)	70%	20%	9.5%
		상호협력 평가(B)	0.18	0.18	0.18
		구성원별 점수 (A×B)	0.126	0.036	0.0171
		상호협력 평가 점수(C=∑A×B)	0.1791
		공정거래 관련법 준수(D)	-0.2	-	-0.1
		구성원별 점수 (A×D)	-0.14	-	-0.0095
		공정거래관련법 준수 점수(E=∑A×D)	-0.1495
	점수(C+E)		0.1791 – 0.1495 = 0.0296 (소수점 넷째자리에서 반올림) 0.030
주) 1. 상호협력평가(C) : 입찰참가자의 상호협력평가 점수에 따른 등급별 점수 2. 공정거래관련법 준수(D) : 입찰참가자의 위반행위유형별 조치정도에 따른 감점 합계 (단, 입찰참가자의(공동수급체의 경우 각 구성원의)감점합계는 -0.2점을 초과할 수 없다)

4-3. 지역경제 기여도 심사

구 분				구성원Ⅰ (대표자)	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
지역경제 기여도	심사자료	지역명		ㅇㅇ시(해당)	ㅇㅇ시(해당)	ㅇㅇ시(해당)
		주된 공사	토목업종 (90%)	90%x70%=63%	90%x20%=18%	90%x9.5%=8.55%
		주된공사 이외의 공사	소방업종 (10%)	10%x80%=8%	10%x20%=2%	-
			00업종(00%)	-	-	-
		산정식(참여비율)			20%	8.55%
	점수			20%+8.55%=28.55% (20%이상) 0.8점
주) 전체 지역업체 참여비율 합계 시 대표자 및 비지역업체 참여비율은 제외한다.

[별지 제2-2호 서식]

종합심사낙찰제 자기평가기술서(간이형공사)

1. 대 상 공 사

공 고 번 호	000000-00000	입 찰 일 시	0000-00-00
공 사 명	000 공사

2. 종 합 평 점(입찰금액 제외)

심사 분야	심사 항목		평점(예시)
공사수행능력 (40점)	경영상태 (10점)	경영상태	9.986
	전문성 (25점)	시공실적	10.0
		배치 기술자	8.0
	역량 (5)	공동수급체 구성	5.0
	사회적책임 (가점 2점)	건설인력고용	0.156
		건설안전	0.278
		공정거래	0.32
		지역경제 기여도	0.8
	소계		40점
계약신뢰도 (감점)	배치기술자 투입계획 위반		0점
	하도급관리계획 위반		0점
	하도급금액 변경 초과비율 위반		0점
합 계			40점

3. 공사수행능력

3-1. 경영상태 심사(예시, 입찰공고일 : 2019. 5. 1.)

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
경영상태	심사 자료	신용평가등급	회사채	기업신용평가	기업신용평가
		등급	BBB+	BB-	B-
		평가일	2018. 1. 1	2018. 5. 5	2019. 2. 3
		유효기한	2021.12.31	2021. 5. 4	2022. 2. 2
		경영상태 평점	35.0	35.0	34.7
		환산 점수(A)	10=35×10/35	10=35×10/35	9.85714... =34.5×10/35
		시공비율(B)	50%	40%	10%
		시공비율 반영(A×B)	(35×10/35×50%+35×10/35×40%+34.7×10/35×10%)=9.9914286 → 9.991점
	점수		9.991점

3-2. 시공실적 심사(예시)

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
시공실적	심사자료	최근 10년간 시공실적(A)	450억원	250억원	100억원
		시공비율(B)	50%	40%	10%
		최근 10년간 시공실적(A×B) (시공비율 반영)	15점×(450억원×50%+250억원×40%+100억원×10%)/(800×0.4) → 15점초과
	점수		15점

3-3. 배치기술자 심사

구 분				합계
공사현장에 배치할 현장대리인 시공참여경력	심사자료	현장대리인	근무일수	500일
		기타직위 (시공)	근무일수	650일
	점수			7.0점

3-4. 공동수급체 구성 심사

구 분				구성원Ⅰ (대표자)	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
공동수급체 구성	심사자료	중소기업 해당 여부		대표자 제외	중기업	소기업
		주된 공사	토목업종 (100%)	50%	40%	10%
		주된공사 이외의 공사	00업종(00%)	-	-	-
			00업종(00%)	-	-	-
		산정식(참여비율)			40%	10%
	점수			40%+10%=50% (2.0점)

4. 사회적 책임

4-1. 건설인력고용 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
건설인력고용	심사자료	고용탄력성(A)	0.40	0.08	0.0
		근로기준법 준수(B)	-0.12	-0.04	-
		평점(C=A+B)	0.28	0.04	-
		시공비율(D)	50%	40%	10%
		구성원별 점수 (C×D)	0.14	0.016	-
	점수(∑C×D)		0.14 + 0.016 = 0.156
주) 1. 고용탄력성(A) : 입찰참가자의 고용탄력성 점수에 따른 등급별 점수 2. 근로기준법 준수(B) : 입찰참가자의 임금체불사업주 명단 공개 횟수에 따른 등급별 점수

4-2. 건설안전 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
건설안전	심사 자료	사고사망만인률(A)	0.6-0.3(0.634/2.075) =0.5084	0.6-0.3(1.271/2.075) =0.4163	0.6-0.3(0/2.075)=0.6
		산업재해발생 보고위반건수(B)	-	-0.12×0.17 = -0.0204	-
		평점(C=A+B)	0.5084	0.3959	0.6
		시공비율(D)	70%	20%	9.5%
		구성원별 점수 (C×D)	0.3558	0.0791	0.0570
	점수(∑C×D)		0.3558 + 0.0791 + 0.0570 = 0.4919 (소수점 넷째자리에서 반올림) 0.492
주) 1. 사고사망만인률(A) : 평가산식에 의한 사고사망만인률 점수 2. <삭제> 3. <삭제>

4-3. 공정거래 심사

구 분			구성원Ⅰ	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
공정거래	심사자료	시공비율(A)	70%	20%	9.5%
		상호협력 평가(B)	0.18	0.18	0.18
		구성원별 점수 (A×B)	0.126	0.036	0.0171
		상호협력 평가 점수(C=∑A×B)	0.1791
		공정거래 관련법 준수(D)	-0.2	-	-0.1
		구성원별 점수 (A×D)	-0.14	-	-0.0095
		공정거래관련법 준수 점수(E=∑A×D)	-0.1495
	점수(C+E)		0.1791 – 0.1495 = 0.0296 (소수점 넷째자리에서 반올림) 0.030
주) 1. 상호협력평가(C) : 입찰참가자의 상호협력평가 점수에 따른 등급별 점수 2. 공정거래관련법 준수(D) : 입찰참가자의 위반행위유형별 조치정도에 따른 감점 합계 (단, 입찰참가자의(공동수급체의 경우 각 구성원의)감점합계는 -0.2점을 초과할 수 없다)

4-4. 지역경제 기여도 심사

구 분				구성원Ⅰ (대표자)	구성원Ⅱ	구성원Ⅲ
지역경제 기여도	심사자료	지역명		ㅇㅇ시(해당)	ㅇㅇ시(해당)	ㅇㅇ시(해당)
		주된 공사	토목업종 (90%)	90%x70%=63%	90%x20%=18%	90%x9.5%=8.55%
		주된공사 이외의 공사	소방업종 (10%)	10%x80%=8%	10%x20%=2%	-
			00업종(00%)	-	-	-
		산정식(참여비율)			20%	8.55%
	점수			20%+8.55%=28.55% (20%이상) 0.6점
주) 전체 지역업체 참여비율 합계 시 대표자 및 비지역업체 참여비율은 제외한다.

[별지 제3호 서식] 시설공사 준공실적 증명서 (별표2의 동일공사실적 평가관련)
Ⅰ. 일반적인 사항
1) 공사명													2)발주기관 (발 주 자)
1-1) 공사위치
3)시공자 (대 표)		3-1)회 사 명						3-2)등록번호					3-3)대 표 자
		3-4)영업소재지											3-5)전화번호
4)계약 및 준공 (장기계속 또는 계속비 공사는 총공사 기준 작성)		4) 총 공 사 기 준							4) 년 차(금차) 공 사 기 준
		4-1) 계약일자				4-4)공사금액 (준공＋관급)			4-1) 계약일자				4-4)공사금액 (준공＋관급)
		4-2) 착공일자				4-5) 준공금액			4-2) 착공일자				4-5) 준공금액
		4-3) 준공일자				4-6) 관급금액			4-3) 준공일자				4-6) 관급금액
5)공사성질	건설공사	신규공사( ), 확장공사( ), 개ㆍ보수공사( ) ※해당란에 ○표
	전기,통신	설치(신설, 증설, 이설, 개설)공사, 보수공사( ) ※해당란에 ○표
6)공동계약여부		공동이행방식( ), 분담이행방식( ), 단독도급( ) ※해당란에 ○표
7)실적의 종류		개념설계( ), 기본설계( ), 실시설계( ), 시공( ), 감리( ), 품질,공사관리( ), 시운전( ), 기자재제작설치( ), 기자재설치( ), 기타( ) ※해당란에 ○표
Ⅱ.시공실적의 내용				＊ 공동수급체 구성원별로 구분 작성
구 분		시 공 자 (대표)					시 공 자					시 공 자
1) 회 사 명
1-1) 사업자등록번호
2) 대 표		(인)					(인)					(인)
3) 공사금액		지분율: %					지분율: %					지분율: %
3-1)준공금액
3-2)도급자설치관급금액
3-3)시공평가점수		최종 시공평가결과(점수) 점
4) 전체공사 시공규모 : 구체적인 시공물량 표시
4-1)전체 실적 공종 또는 사전심사대상공종에 대한 시공규모 및 금액

5)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종 시공규모, 방법(공법)
6)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종의 금액
6-1)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종의 준공금액
6-2)시공회사별 실적공종 또는 사전심사대상공종의 도급자설치 관급금액
7)하도급 내용 (하도급대비 원도급금액 포함)	＊하도급자별로 구분 작성(종합건설업자가 전문건설업자에게 하도급 한 경우는 해당 없음으로 표기)
7-1)하도급자
7-2)하도급공사 규모 및 내용
7-3)하도급금액(준공＋관급)
Ⅲ. 붙 임
1) 기타 실적내용을 증명할 수 있는 서류
위와 같이 공사(총공사) 준공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 201 . . . 귀하 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용을 증명함 (발급기관명)
※ 주 : 1) 기재란이 부족한 경우 및 입찰설명서(공고) 요구내용의 기재란이 없는 경우는 별지 작성 가능함. 2) 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용이 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있음 3) 합병 등을 한 업체와 시공중 부도․탈퇴등으로 시공비율이 달라진 업체는 그 사실과 내용을 본 실적증명서에 기재하고 관련 자료를 첨부하여야 함. 4) 본 기재란에 대한 해당사항이 없으면 “해당없음”으로 표기하여야 함. 5) 시공실적증명서 및 첨부물마다 간인(서명)을 하여야 함. 6) 계속공사인 경우에는 최근10년이내에 준공한 공사의 최초부터 최종공사의 동일한 용도의 단위구조물(체) 각각의 규모 및 금액을 기재하되, 차수별 공사내용(공사명, 공사규모, 공사금액, 준공일등 실적심사에 필요한 사항) 및 채색구분된 도면(평면도, 종.횡단면도)을 첨부하시기 바라며, 그 내용이 불분명하거나 누락되어 실적심사가 곤란한 경우는 불인정함.

[별지 제4호 서식]

건설기술자 경력사항 확인서

소 속		직 위		종합심사 대상공종
성 명		생년월일
기술분야	기술자 종류	기술자 등급		건설분야 종사기간			일
○ 해당분야 공사 참여 실적 * 금액 : 도급자설치 관급금액 포함 및 천원단위 기재
발주자	공 사 명	종합심사 해당공종 공사규모 및 금액	공사금액	종합심사 대상공종 참여기간	종합심사 대상공종 참여일수		담당업무 (책임정도)
종합심사 대상공종 참여 합산기간 (1년은 365일을 기준으로 계산하고 나머지 일수는 30일을 기준으로 월을 계산)						일
위와 같이 우리회사 소속 직원의 발급기준일(입찰공고일)현재 기술자 경력사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 201 . . . ※ 발급기준일(입찰공고일) : 201 . . . 주 소 : 회사명 : 대표자 : (인)
(발급기관명) 위 사실을 확인함.
* 주 : 1) 시공인력평가 대상 기술자는 직무분야 등급이 초급기술자 이상 기술자로서 당해 입찰공고에서 정한 동일공사에 해당하는 공사현장에 3년이상 (자격취득 전후 포함) 종사한 기술자의 경우에 해당됨. ※ 기술자 평가의 동일한 종류에 해당하는 공사현장은 근무 회사의 시공비율과 관계없이 공사현장 자체가 [별표2-1] 또는 당해 입찰공고에서 정한 동일한 종류에 해당하는 경우 그 대상이 됨. 2) 공종의 공사규모 및 금액이 불분명한 경우에는 평가에서 제외할 수 있다. 3) 기술자등급란에는 건설기술진흥법의 기술자등급 기재

[별지 제5호 서식] 시공평가결과 증명서
Ⅰ. 일반적인 사항
1)공사명					2) 발주기관 (발 주 자)
1-1) 공사위치
3)시공자	3-1)회 사 명				3-2)대 표 자
	3-3)사업자등록번호
	3-3)영업소재지				3-4)전화번호
4)계약 및 준공 (장기계속 또는 계속비 공사는 총공사 기준 작성)		4) 총 공 사 기 준
		4-1) 계약일자		4-4) 공사금액 (준공＋관급)
		4-2) 착공일자		4-5) 준공금액
		4-3) 준공일자		4-6) 관급금액
Ⅱ.시공평가결과
평 점		점		※ 건설기술진흥법 제36조 관련
위와 같이 시공평가 평점을 증명하여 주시기 바랍니다. 201 . . . 귀하 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용을 증명함 (발급기관명)
※ 주 1. 우리공사 입찰참가자격사전심사기준에 의하여 심사자료로 활용 2. 건설기술관리법 시행규칙 제75조에 의거 기 발급 받은 경우에 해당 증명서로 제출하시기 바랍니다

[별지 제6호 서식]

하도급 계획서

공 고  번 호 :

공   사   명 :

하도급할 공사			하수급자와 계약할 금액 (C)	가중치 (A/D)	설계금액 대비 (C/A)	입찰금액 대비 (C/B)	비 고
하도급계약	설계금액 (A)	입찰금액 (B)
토공사업	2,000,000	1,400,000	1,200,000	0.20000	60%	85.714%
석공사업	2,000,000	1,700,000	1,394,000	0.20000	69.7%	82%
상하수도 공사업	3,000,000	2,600,000	2,132,000	0.30000	71.066%	82%
포장공사업	2,000,000	1,500,000	1,230,000	0.20000	61.5%	82%
조경식재공사업	1,000,000	800,000	656,000	0.10000	65.6%	82%
합계	10,000,000 (D)	8,000,000	6,612,000	1	-	-
위와 같이 하도급계획서를 제출하며, 위의 하도급계획서에 정한 하도급 조건대로 계약을 체결한 후 성실시공이 이루어지도록 최선을 다하겠으며, 만일 이와 같은 내용이 사실과 다르거나 정당한 사유 없이 하도급계획대로 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다. 20 년 월 일 입찰자(제출자) 대표회사 상 호 : 대표자 : 구성원(공동이행 구성원 모두 기재) 상 호 : 대표자 : 한국지역난방공사 사장 귀하

첨부서류 : 하도급계약건별 하도급할 공사금액 및 하수급자와 계약할 공사금액 내역서(각 공사비산출서 포함) 각 1부.

※ 작성요령

1. [별지 제6-1호], [별지 제6-2호]는 하도급계약별로 작성한다.

2. 하도급계약별 가중치는 소수점 아래 일곱째자리에서 반올림한다.

3. 설계금액(A) 산정은 하도급계약별 하도급할 공사의 설계내역서상 직접공사비를 산정한 후 설계내역서의 원가계산서와 동일한 제비율을 적용하여 계산한 금액 이상이어야 한다. (단, 하도급계약과 무관한 공사이행보증수수료, 건설하도급대금지급보증서발급수수료, 공사손해보험료, 수급인이 하수급인에게 지급하는 자재, 제잡비제외공종, 원가계산서 상 PS항목은 제외)

4. 입찰금액(B) 산정은 하도급계약별 하도급할 공사의 산출내역서상 직접공사비를 산정한 후 산출내역서의 원가계산서와 동일한 방법으로 계산한 금액 이상이어야 한다. (단, 입찰자(수급인)가 하도급계약과 무관하다고 판단하여 직접 부담하고자 하는 금액은 제외)

[별지 제6-1호 서식]

하도급계약 공사비산출서

공 사 명 :

하도급계약 건명 :

구 분	설계금액		입찰금액		하도급금액
	산출방법	금액	산출방법	금액	금액
1. 순공사원가
가. 재료비
가-1. 직접재료비		①		⑤	⑨
나. 노무비
나-1. 직접노무비		②		⑥	⑩
나-2. 간접노무비	[나1]의 0%
다. 경비
다-1. 산출경비		③		⑦	⑪
다-2. 산재보험료	[나]의 0%
다-3. 고용보험료	[나]의 0%
다-4. 건강보험료	[나1]의 0%
다-5. 노인장기요양보험료	[다4]의 0%
다-6. 연금보험료	[나1]의 0%
다-7. 퇴직공제부금비	[나1]의 0%
다-8. 산업안전보건관리비	관급포함시 b,c 중 작은 값
a. 일반경우	[가+나1]의 0%
b. a의 1.2배
c. 관급자재대 포함	[가+나1+관급자재대] 의 0%
다-9. 환경보전비	[가+나1+다1]의 0%
다-10. 공사이행보증수수료		0		0	0
다-11. 하도급대금지급 보증서발급수수료	[가+나1+다1]의 0%	0		0	0
다-12. 건설기계대여대금 지급보증서발급금액	[가+나1+다1]의 0%
다-13. 기타경비	[가+나]의 0%
2. 일반관리비	[1]의 0%
3. 이윤	[나+다+2]의 0%
4. 미확정설계항목(PS)		0		0	0
5. 제비율적용 제외공종		0		0	0
6. 총원가	1+2+3+4+5
7. 공사손해보험료		0		0	0
8. 소계	6+7
9. 부가가치세	[8]의 0%
10. 매입세
11. 총계	8+9+10
금 액		(A)		(B)	(C)
도급자설치관급자재대 (부가세별도)

[별지 제6-2호 서식]

하도급계약 내역서

공 사 명 :

하도급계약 건명 :

세부공종코드	세부공종명	규격	수량	단위	설계금액								입찰금액								하도급금액
					재료비		노무비		경비		합계		재료비		노무비		경비		합계		재료비		노무비		경비		합계
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
하도급계약별 직접공사비 합계						①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪		⑫