입찰참가자격 사전심사 세부기준

제 1 조 (목적) 이 기준은 계약예규 입찰참가자격 사전심사요령(이하 "사전심사요령"이라 한다)에 따라 한국전력공사(이하 “한전”이라 한다)에서 집행하는 시설공사의 입찰참가자격사전심사(이하 "사전심사"라 한다)의 세부 운용기준을 정함에 그 목적이 있다.

제1조의 2(사전심사 대상공사) 이 기준의 적용을 받는 사전심사 대상공사는 다음 각 호에 의한다.

1. 추정가격 200억원 이상으로서 사전심사요령 제6조 제5항 제1호에 해당하는 공사

2. 국가계약법 시행령 제6장과 제8장에 해당하는 공사

3. 국가계약법 시행령 제42조 제4항 제1호에 해당하는 공사중 추정가격 300억원 이상인 공사

제 2 조 (사전심사 신청자격) 사전심사 신청 자격은 공사성격ㆍ내용 등에 따라 당해공사와 같은 종류의 공사실적 또는 기타 방법에 의거 제한할 수 있다.

제 3 조 (사전심사기준일 등) 경영상태, 입찰참가 적격 및 [별표]의 각 심사항목별 심사기준일은 입찰공고 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 입찰공고일로 한다.

제 4 조 (배점기준) ① 사전심사대상 공사의 기술적 공사이행능력부문의 분야별 심사항목 및 배점기준은 [별표]와 같다.

② 당해공사의 심사항목별 평가요소에 대하여 심사의 필요성이 없다고 인정될 경우에는 당해 평가요소의 평가점수는 배점한도를 적용한다.

③ 가산점 등으로 해당 심사분야별 평가점수가 배점한도를 초과하는 경우에는 배점한도를 적용한다. 이 경우 신인도 평가점수를 포함한 점수는 100점을 초과할 수 없다.

제 5 조 (평가방법) ① 사전심사는 경영상태부문과 기술적 공사이행능력부문으로 구분하여 심사하며, 경영상태부문의 적격요건을 충족한 자를 대상으로 기술적 공사이행능력부문을 심사한다.

② 경영상태부문 심사는 다음 각 호와 같다.

1. 경영상태평가는 신용평가등급으로 평가한다.

2. 신용평가등급에 의한 평가는 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 심사기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업의 신용평가등급 중에서 가장 최근의 등급으로 심사하며, 같은 종류의 신용평가등급인 경우에도 가장 최근의 등급에 의한다. 가장 최근의 등급이 둘 이상인 경우에는 높은 평점으로 평가한다.

3. 제2호의 신용평가등급은 신용정보업자가 조달청에 통보하여 국가전자조달(G2B)시스템(이하 “시스템”이라 한다)에 등록된 등급으로 평가하되, 시스템에 등록되어 있지 않은 경우 한전에 직접 제출한 자료로 평가한다.

4. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하여야 하며, 그 전까지는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 적용한다.

③ 기술적 공사이행능력부문은 시공경험분야, 기술능력분야, 시공평가결과분야, 지역업체 참여도분야 및 신인도분야를 종합적으로 심사하며, 분야별 심사방법은 다음 각 호와 같다.

1. 시공경험

가. 최근 10년간 당해공사와 동일 또는 유사한 종류의 시공실적(이하 “동일 또는 유사실적”이라 한다) 평가는 다음 각 호에 의한다.

(1) 당해공사와 동일 또는 유사한 종류의 공사범위는 [별표]와 같다

(2) 당해공사 입찰공고일을 기산일로 역산하여 10년 이내에 준공한 공사에 한한다.

(3) 시공실적의 증명은 발주자가 발행한 준공실적 증명서(가공송전선로는 기성실적 포함)에 의하며, 시공실적의 누락, 오류 등으로 인한 평가 상의 불이익에 대한 책임은 입찰자에게 있다.

(4) 하도급실적인 경우 준공실적증명서는 원도급자와 발주기관의 증명이 있어야 하며, 하도급계약서 및 시공금액에 대한 세금계산서 사본을 첨부하여야 한다.

(5) 국외공사 실적은 해외건설협회가 발급한 실적증명서에 의하며, 동 증명서에는 당해공사의 공사내용, 규모, 도급금액 등이 명시되어야 한다. 국외에서 시공한 실적은 국내 관련공사업 면허를 소지한 경우에 한하여 시공실적으로 인정한다.

나. 최근 5년간 실적은 관련협회의 통계 완료된 최종년도 기준 최근 5년간 실적자료로 평가하고 자료의 누락, 오류 등으로 인한 불이익에 대한 책임은 당해업체에 있으며, 평가기준은 [별표]와 같다. 다만 전력구 공사, 변전소 토건공사의 경우에는 발주기관이 발행한 준공실적증명서에 의할 수 있다.

2. 기술능력

가. 최근년도 건설부문 매출액에 대한 건설부문 기술개발투자비율(전기․정보통신․소방공사 등의 업체인 경우 전기․정보통신․소방부문 등의 매출액 및 기술개발투자비율을 의미한다. 이하 “기술개발투자비율”이라 한다)은 계약예규 적격심사기준 제5조 관련 [별표] 2. 추정가격이 100억원 미만 50억원 이상인 공사의 주2) 제2호 내지 제5호의 규정에 의한 결산서로 평가한다.

(1) 입찰공고일전 대한건설협회(가공송전선로건설공사는 한국전기공사협회)의 최종통계년도의 비율에 의하여 평가한다.

(2) 기술개발투자비율 관련 서류는「공인회계사법」등에 의한 공인회계사의 증명을 받은 것에 한하며, 대한건설협회(가공송전선로건설공사는 한국전기공사협회)에서 조사 확인한 경영상태자료가 있는 경우에는 협회에서 확인하여 조사한 자료에 의하여 평가한다.

나. ‘신기술개발․활용실적’ 평가는 다음 각 호에 의한다.

(1) 산업기술혁신 촉진법 제15조의 2(전력구 및 변전소 토건공사의 경우에는 건설기술진흥법 제14조)의 규정에 의거 신기술로 지정․고시된 실적(가공송전선로는 가공송전분야 실적)에 의한다.

[단, 가공송전선로 건설공사는 전력기술관리법 제6조의 2(2016.1.6 개정전)의   규정에 의거 신기술로 지정․고시된 실적도 포함한다.]

(2) 심사기준일 현재 보호기간 내에 있는 신기술을 대상으로 평가하며, 활용실적은 보호기간내에 있는 신기술의 활용된 총 누계금액으로 평가한다.

(3) 법인 명의로 개발한 신기술을 평가대상으로 하며, 공동개발의 경우 개발에 참여한 업체수로 나누어 평가한다.

(4) 산업기술혁신 촉진법 제15조의 2(전력구 공사, 변전소 토건공사의 경우에는 건설기술진흥법 제14조)의 규정에 의거 지정․고시된 신기술을 활용한 실적으로 평가한다.

[단, 가공송전선로 건설공사는 전력기술관리법 제6조의 2(2016.1.6 개정전)의 규정에 의거 지정․고시된 신기술을 활용한 실적을 포함하여 평가한다.]

(5) 활용실적은 ‘한국산업기술진흥협회’(전력구 공사, 변전소 토건공사의 경우에는 ‘한국건설교통신기술협회’)로부터 발급받아 제출된 ‘신기술 활용실적 증명서’로 평가한다.

[단, 가공송전선로 건설공사는 전력기술관리법 제6조의 2(2016.1.6 개정전)의 규정에 의거 지정․고시된 신기술의 경우 대한전기협회로부터 발급받아 제출된 ‘신기술 활용실적 증명서’로 평가한다.]

3. 시공평가결과는 참여업체 모두 만점으로 평가한다.  단, 토건공사는 아래와 같이 평가한다.

가. 당해 사전심사에 제출한 동일 또는 유사 시공실적에 대한「건설기술진흥법」제50조에 따른 시공평가 결과를 기준으로 평가한다.

나. ‘가’목에서 규정하는 실적 중 시공평가결과가 없는 경우에는 다음과 같이 평가한다.

(1) 건설기술진흥법령의 규정에 따른 시공평가대상 공사로서 평가자료를 제출(또는     등록)하지 아니한 경우에는 70점 적용

(2) 건설기술진흥법령의 적용을 받지 아니하는 공사인 경우 80점 적용. 다만, 해외에서     시공한 공사는 90점 적용

다.「건설기술진흥법」제50조에 따라 시공평가된 공사에 공동수급체 구성원(공동이행방식)    으로 참여한 경우 시공평가결과는 공동수급체 대표자가 받은 시공평가결과를 적용한다.

라. 시공평가결과에 의한 평가는 “가”목의 평가결과를 가중평균하여 산정한 점수에 해당 하는 등급으로 평가한다.

마. 기타 세부적인 평가내용은 “별표 3.시공평가결과“에 따라 평가한다.

4. 지역업체 참여도 평가는 [별표]와 같다.

5. 신인도

가. 사고사망만인율 평가

(1) 사고사망만인율 평가는 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 평균사고사망만인율의 가중평균 대비 사고사망만인율의 가중평균에 의한다.

(2) 고용노동부장관이 평가를 유보한 업체에 대하여는 사고사망만인율 평가에서                제외한다.

나. 건설업체의 산업재해 예방활동 실적평가는 전년도(1.1~12.31)실적을 고용노동      부장관이 평가하여 통보한 점수에 의한다.

다. 사고사망만인율, 산재예방활동실적, 부실벌점 및 협력관계 우수업체 및 환경관련 법령에 의한 처분에 대한 평가는 통보기관이 정한 기간으로 한다.

라. 녹색건설관련 인증실적 중 건축물 에너지 효율 인증실적과 친환경 건축물 인증실적에 대한 평가는 당해공사 평가대상업종이 건축공사일 경우에 한하여 적용한다.

마. 평가요소 ‘당해 계약에서의 표준계약서 사용 여부’ 평가는 신청자가 공정거래위원회에서 보급한 표준계약서를 사용하고자 하는 경우에 한하여 평가한다.

제 6 조 (공동수급체의 평가방법) 공동수급체를 구성하여 사전심사를 신청한 경우의 분야별 평가방법은 다음과 같다.

① 경영상태부문 : 공동수급체의 구성원별로 신용평가등급을 각각 평가한다.

② 기술적 공사이행능력부문

1. 시공경험

가. 동일 또는 유사 실적 평가는 공동수급체 구성원별 시공실적에 각각의 시공비율을 곱하여 산정한 실적을 합산하여 평가한다.

나. 최근 5년간 업종별 실적평가는 공동수급체 구성원별 시공실적에 각각의 시공비율을 곱하여 산정한 실적을 합산하여 평가한다.

2. 기술능력

가. 기술자 보유평가는 공동수급체 각각의 보유내용에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

나. 기술개발투자비율 평가는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 시공비율을 곱한 후 이를 합산하여 평가한다.

다. 신기술개발․활용실적은 공동수급체 대표자를 기준으로 평가한다.

라. 가공송전선로건설공사의 기타 당해공사 시공에 필요한 사항은 시공비율을 적용하지 아니한다.

3. 시공평가결과는 입찰참여업체 모두 만점으로 평가한다.

단, 토건공사의 시공평가결과는 공동수급체 구성원(주계약자관리방식인 경우에는 주공사 종합건설업 구성원)의 당해 사전심사에 제출한 동일 또는 유사 시공실적에 대한「건설기술진흥법」제50조에 따른 시공평가결과를 가중평균하여 산정한 점수에 해당하는 등급으로 평가하되 “별표 3.시공평가결과“에 따라 평가한다.

4. 지역업체 참여도 평가는 [별표]와 같다.

5. 신인도평가는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수(배점한도 미적용)에 각각의 시공비율을 곱한 후 이를 합산하여 평가(배점한도 적용)한다.

③ 제1항에 의한 경영상태부문 평가 시 구성원별로 각각 심사 후 적격요건을 충족시키지 못하는 구성원이 있는 공동수급체는 제9조에 따른 입찰적격자 선정에서 제외한다.

제 7 조 (사전심사 신청 및 철회)  ① 사전심사 신청자가 신청 마감일까지 제출하여야 할 서류는 <별첨양식>과 같다.

② 사전심사 신청 마감일시 이후에는 사전심사 신청서를 철회 및 신청내용을 변경할 수 없다.

③ 제1항의 규정에 의하여 제출된 서류 등이 미비하거나 불명확한 경우에는 3일 이내의 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

④ 사전심사 신청 제출서류에 사용하는 언어는 ‘한국어’로 하며, 한국어 이외의 언어에 의해 작성된 경우는 한국어 번역 및 번역 공증서를 첨부한다.

제 8 조 (적격자선정 결격 및 감점사항) 다음 각 호의 결격사유가 있는 경우에는 입찰참가 적격자 선정에서 제외한다.

1. 입찰공고 시 요구하는 입찰참가자격 요건을 구비하지 못한 경우

2. 마감일시 이후에 사전심사 신청서류가 접수된 경우

3. 동일입찰에 대하여 중복적으로 공동수급체를 구성한 경우

4. 공동수급체 대표자가 부도, 파산 등의 사유가 발생한 경우(입찰적격자 선정 이후 낙찰자 선정 이전에 당해 사실이 발생한 경우 포함, 다만 결격사유가 입찰참가등록 마감일 이전에 소멸되는 경우는 제외)

5. 종합심사낙찰제 대상공사로서 공동도급계약인 경우 공동수급체 대표자의 시공비율이 100분의 50미만인 경우

6. 공동수급체의 구성원 수가 입찰공고에서 정한 구성원의 수를 초과하거나, 공동이행방식의 경우 공동수급협정서 상의 시공비율이 10%(추정가격 1,000억원 이상인 일괄입찰, 대안입찰은 5%)미만인 구성원을 포함하여 공동수급체를 구성하는 경우

7. 기타 입찰공고조건, 다른 법령 등에 의한 결격사유 해당 시

제 9 조 (입찰적격자 선정) ① 사전심사결과 경영상태부문에 대한 적격요건과 기술적 공사이행능력부문에 대한 적격요건을 모두 충족하는 자를 입찰적격자로 선정한다.

② 경영상태부문의 적격요건은 다음 각 호에 의한다.

1. 추정가격이 500억원 이상 공사 :

가. 회사채에 대한 신용평가등급의 경우 : BB+(단, 공동이행방식에서 공동수급체 대표자 이외의 구성원은 BB0) 이상

나. 기업어음에 대한 신용평가등급의 경우 : B+ 이상

다. 기업신용평가등급의 경우 회사채에 대한 신용평가등급 BB+(단, 공동이행방식에서 공동수급체 대표자 이외의 구성원은 BB0)에 준하는 등급 이상

2. 추정가격 500억원 미만인 공사 :

가. 회사채에 대한 신용평가등급의 경우 : BB-(단, 공동이행방식에서 공동수급체 대표자 이외의 구성원은 B+) 이상

나. 기업어음에 대한 신용평가등급의 경우 : B0(단, 공동이행방식에서 공동수급체 대표자 이외의 구성원은 B-) 이상

다. 기업신용평가등급의 경우 회사채에 대한 신용평가등급 BB-(단, 공동이행방식에서 공동수급체 대표자 이외의 구성원은 B+)에 준하는 등급 이상

③ 기술적 공사이행능력부문의 적격요건은 평점 90점(이하 “입찰참가적격기준점수”라 한다) 이상으로 한다.

④ 입찰적격자 선정 이후 낙찰자 선정 이전에 공동수급체구성원 중 구성원의 일부가 부도, 부정당업자제재, 영업정지, 입찰무효 등의 결격사유가 발생한 경우(결격사유가 입찰등록 마감일 이전에 소멸되는 경우에는 제외, 이하 이항에서 같음) 입찰적격자로 선정된 자는 잔존구성원만으로 출자비율 또는 분담내용을 변경하거나 결격사유가 발생한 구성원을 대신할 새로운 구성원을 추가하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 입찰적격자 선정범위에 해당되는지의 여부를 재심사 신청하여야 하며, 이 경우 계약담당자는 잔존구성원만으로 또는 새로운 구성원을 추가하도록 하여 입찰적격자 선정범위에 해당되는 때에는 해당 공동수급체를입찰에 참가하게 하여야 한다. 다만, 공동수급체대표자가 부도, 부정당업자제재, 영업정지, 입찰무효 등의 결격사유가 발생한 경우에는 당해 공동수급체를 입찰에 참가하게 하여서는 아니 된다.

제 10 조 (심사결과 통지 등)  ① 입찰참가적격자를 선정한 경우에는 그 적격여부와 이의    신청 접수기한을 통보한다

② 제1항의 이의신청 접수기한은 통보일로부터 3일 이내로 정하되, 필요한 경우 연장할 수 있다.

③ 사전심사 신청자는 심사자의 오류 또는 중대한 착오 등으로 평가점수에 이의가 있는 경우에는 이의신청 접수기한 이내에 이의신청을 할 수 있다.

제 11 조 (기타사항 등)  ① 당해공사의 시공경험, 기술능력 등의 구체적인 평가기준은 입찰    공고에서 정하는 바에 따른다.

② 이 기준에서 별도로 정하지 아니한 사항에 대한 소숫점 처리는 다음 각 호와 같다

1. 공동수급체 각 구성원의 시공비율은 소숫점 셋째자리에서 절사한다.

2. 시공경험, 기술능력, 시공평가결과, 지역업체 참여도, 신인도에 대하여는 해당분야별 최종단계 점수를 소숫점 셋째자리에서 반올림한다.

③ 평가와 관련된 금액은 별도로 명시하지 않는 한 사급(관급) 자재비를 제외한 금액이며 부가가치세를 포함한 금액으로 한다.

④ 이 세부기준에 정하지 아니한 사항에 대해서는 입찰참가자격 사전심사요령 등 관련 회계예규를 적용하며, 기타 이 기준에서 정하지 아니한 사항 또는 공사의 특성에 따라 이 기준을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 입찰공고 등에 반영하여 집행할 수 있다.

부    칙

이 기준은 2020년 3월 18일 이후 입찰 공고하는 공사부터 적용한다. 다만, 제5조 제3항 5호 가. 및 [별표] 기술적 공사이행능력부문 분야별 심사항목 및 배점기준의 5.신인도 평가 중 다. 9), 주7)의 개정사항은 2020년 7월 1일 이후 입찰 공고하는 공사부터 적용한다.

[별표]

기술적 공사이행능력부문 분야별 심사항목 및 배점기준

1. 시공경험평가[40점(45점)]

가. 가공송전선로 건설공사

심사항목	평가요소	배점	심사기준	평점
㉮ 최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적	(1) 평가기준규모 대비 최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적의 합계(C-km)	15.9 (18.0)	100% 이상 75% 이상 50% 이상 25% 이상 5% 이상 5% 미만	15.9(18.0) 14.0(15.9) 12.3(13.9) 10.5(11.9) 8.7(9.9) 0
	(2) 평가기준금액 대비 (1)항의 준공실적중 사급자재비 포함, 부가가치세 제외	14.1 (16.0)	100% 이상 75% 이상 50% 이상 25% 이상 5% 이상 5% 미만	14.1(16.0) 12.5(14.2) 10.9(12.4) 9.4(10.6) 7.8(8.8) 0
㉯ 최근 10년간 당해 공사와 유사한 종류의 공사실적	평가기준규모 대비 최근 10년간 당해 공사와 유사한 종류의 공사실적의 합계(C-km)	25.2 (28.6)	100% 이상 75% 이상 50% 이상 25% 이상 5% 이상 5% 미만	25.2(28.6) 22.4(25.4) 19.5(22.1) 16.7(18.9) 13.9(15.7) 0
㉰ 최근 5년간 전기공사 실적합계	최근 5년간 전기공사 실적금액의 합계	10 (11)	실적계수 = 실적금액의 합계 ÷ [(추정가격+부가가치세)×2.5]	실적계수×10(11) [단, 상한은 10(11)점]

주)

① 심사항목의 ㉮와 ㉯는 택일하여 적용한다.

② (  )의 점수는 해당지역에 공사의 이행에 필요한 자격을 갖춘 자가 10인 미만인 경우, 외국건설업자(「전기공사업법」제4조에 따라 공사업 등록을 한 외국인 또는 외국법인을 말하며 공동수급체 구성원인 경우도 포함)에 적용함

③ 당해공사와 동일한 종류 또는 유사한 종류의 공사실적 인정 범위

당해공사	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적
가공송전선로 건설공사로서 도체 수에 따라 등급 구분 ∙A급 : 6도체 이상 ∙B급 : 4도체 이상 ∙C급 : 2도체 이상 ∙D급 : 단도체	∙당해공사와 동일 도체급 가공송전선로 건설공사로서 실적인정 규모 이상인 공사 ∙당해공사 상위 도체급 이상의 가공송전선로 건설공사	∙당해공사와 동일도체급 이상 가공송전선로 건설공사(실적인정규모와 무관) ∙당해공사 직하위 도체급 가공송전선로 건설공사로서 회선길이 10C-km 이상인 공사 ∙당해공사 차하위 도체급 가공송전선로 건설공사로서 회선길이 30C-km 이상인 공사

※ 공사종별에 따른 제한경쟁시의 입찰참가자격 제한기준과는 무관함.

④ 당해공사의 등급, 평가기준규모, 금액 및 실적인정규모는 다음과 같이 산정한다.

1) 당해공사가 2개 이상의 등급으로 구성된 경우 기초․조립․가선공사를 일괄한 시공 분 회선길이로 비교하여 회선길이가 가장 긴 등급(회선길이가 동일한 경우 최상위등급)을 “당해공사의 등급”으로 한다.

2) 평가기준규모는 당해공사 중 기초‧조립‧가선공사가 일괄 시공되는 부분의 회선길이 (C-km)로 산정하며, 2개 이상의 등급으로 구성된 경우 “당해공사등급”이상의 회선길이만 합산한다. (다회선 철탑 건설 후 일부 회선만 가선 시는 가선되는 회선길이를 기준으로 산정)

3) 평가기준금액은 당해공사 추정가격에 도급자 설치분 사급자재비를 더하여 산정한다.

4) 실적인정규모는 당해공사 평가기준규모의 1/3로 한다. 단, 산정결과가 10C-km 이상일 경우에는 10C-km를 실적인정규모로 한다.

5) 당해공사의 도체 수(등급), 평가기준규모, 금액 및 실적인정규모

당해공사 도체수(등급)	[ ] 도체 가공송전선로 건설공사 (B급)
당해공사 평가기준규모	[ ] C-km
당해공사 평가기준금액	￦ , , , (부가세 별도)
당해공사 실적인정규모	[ ] C-km

【예시】

○ 당해공사가 345kV 4도체 공사로서 2회선 1.67km , 4회선 5.54km (2회선가선 3.52km, 4회선 가선 2.02km), 기설철탑 병가 3km인 경우

☞ 당해공사 등급 : 4도체(B급) 가공송전선로 건설공사

☞ 평가기준규모 = [(1.67+3.52)×2+2.02×4] = 18.46(C-km)

☞ 실적인정규모 = 평가기준규모×⅓ =18.46×⅓ = 6.15(C-km)

○ 당해공사가 154kV 2도체 공사로서 2회선 25.25km, 4회선 7.56km 인 경우

☞ 당해공사 등급 : 2도체(C급) 가공송전선로 건설공사

☞ 평가기준규모 = (25.25×2+7.56×4) = 80.74(C-km)

☞ 실적인정규모 = 평가기준규모×⅓ = 80.74×⅓ = 26.91(C-km)＞10C-km

∴ 실적인정규모 : 10C-km

○ 당해공사가 2도체 2회선 10.25km, 4도체 2회선 0.56km 공사인 경우

☞ 당해공사 등급 : 2도체(C급) 가공송전선로 건설공사

☞ 평가기준규모 = (10.25×2+0.56×2) = 21.62(C-km)

☞ 실적인정규모 = 평가기준규모×⅓ = 21.62×⅓ =7.21(C-km)

○ 당해공사의 추정가격이 150억원이며, 사급자재비가 20억원인 경우

☞ 평가기준금액 = 150억원 + 20억원 = 170억원 (부가가치세 불포함)

⑤ 최근 10년간 동일 또는 유사한 종류의 공사 등급 및 실적인정 범위는 다음과 같다.

(국외공사 실적 포함)

1) 한 건 공사에 공사등급이 2개 이상일 경우 각 등급별로 기초‧조립‧가선공사를 일괄 시공한 회선길이를 각각 산정하여 해당 등급의 실적으로 인정한다. (단, 공사 실적 준공금액은 전체금액을 최상위 등급의 실적금액으로 인정한다)

2) 기초‧조립‧가선공사를 일괄시공한 회선길이만 인정한다. (다회선 철탑 건설 후 일부 회선만 가선한 경우는 가선완료한 회선길이만 인정한다)

3) 하도급 공사 인정범위 (규모 및 금액)

적법한 절차에 따라 기초‧조립‧가선공사를 일괄 하도급 받아 시공한 경우 (이 경우에 한하여 원도급자의 실적은 하도급을 제외한 부분만 인정하며, 하수급자의 실적은 하수급하여 시공한 부분에 대하여 인정)

4) 공사실적 준공금액은 도급정산금액에 도급자 설치 분 사급자재비를 더하여 산정한다. 다만 미기재 및 불분명한 부분은 인정하지 아니한다.

5) 공동도급으로 기초‧조립‧가선공사를 일괄 시공한 경우에는 시공비율에 대하여만 인정한다.

6) 당해공사와 동일한 종류의 공사로서 시공중인 공사 중 기성검사를 필한 실행공정이 전체공정의 50% 이상인 공사인 경우, 기성검사를 필한 기초‧조립‧가선공사 일괄시공 완료부분의 회선길이에 대하여 유사한 종류의 공사실적으로 인정한다.

7) 국외 공사 실적은 해외건설협회에서 발급한 실적증명서에 당해공사의 공사내용, 규모(전압, 지지물수, 선종‧굵기, 도체수, 회선수, 회선길이), 도급금액 등이 명시되어야 한다.

【예시1】

○ 공사실적이 154kV 2도체 4회선 5.623km 건설(2회선만 가선)이며, 사급자재비 포함 도급정산금액이 3,529,642,000원인 경우

☞ 2도체(C급) 공사실적 = 5.623 × 2 = 11.25 (C-km)

☞ 공사실적 준공금액 : 2도체(C급) 3,529,642,000원

○ 한 건의 공사실적이 345kV 4도체 2회선 10.542km 건설, 기설철탑 병가 2회선 2.514km 이고, 154kV 2도체 2회선 5.308km 건설이며, 사급자재비 포함 도급정산금액이 15,258,460,000원인 경우

☞ 4도체(B급) 공사실적 = 10.542×2 = 21.08 (C-km)

☞ 2도체(C급) 공사실적 = 5.308×2 = 10.62 (C-km)

☞ 공사실적 준공금액 : 4도체(B급) 15,258,460,000원

【예시2】(공사실적 인정 예시)

○ 당해공사가 4도체(B급) 가공송전선로 건설공사로서 실적인정규모가 9.33C-km 인 경우

- 6도체(A급) 이상 공사실적

☞ 규모에 관계없이 동일 또는 유사공사실적 인정

- 4도체(B급) , 9.33C-km 이상 공사실적

☞ 동일 또는 유사공사실적 인정

○ 당해공사가 2도체(C급) 가공송전선로 건설공사로서 실적인정규모가 9.35C-km이고, 시공중인 공사 중 기성검사를 필한 실행공정이 전체공정의 50% 이상인 경우, 기성검사를 필한 기초‧조립‧가선공사 일괄시공 완료부분에 대한 유사한 종류의 공사실적 인정범위

- 2도체공사 전체규모 8.63C-km, 기성완료 실적 5.35C-km ☞ 불인정

∵ 시공중인 공사가 동일한 종류의 공사가 아님 (실적인정규모에 미달)

- 2도체공사 전체규모 10.36C-km, 기성완료 실적 5.25C-km ☞ 5.25C-km 인정

∵ 시공중인 공사가 동일한 종류의 공사이므로 유사공사 실적으로 인정

- 단도체공사 전체규모 12C-km, 기성완료 실적 10C-km ☞ 불인정

∵ 시공중인 공사가 동일한 종류의 공사가 아님

⑥ 시공실적의 증명은 다음에 의한다.

1) 최근 10년간 동일 또는 유사한 종류의 공사 실적증명 (“가” 및 “나”항 관련)

○ 발주기관이 발급하는 준공실적 증명서 또는 기성실적 증명서

○ 실적 란에 총 규모(지지물수, 선종‧굵기, 도체수, 회선수, 회선길이) 및 기초‧조립‧가선공사 일괄시공규모(지지물수, 선종‧굵기, 도체수, 회선수, 회선길이)를 별도 표기

2) 최근 5년간  전기공사 실적 (“다”항 관련)

한국전기공사협회에서 조사 통보하는 전기공사 시공실적에 의하되 협회의 최종통계  완료년도를 기준으로 역산하여 5년간의 실적을 적용

⑦ 기초‧조립‧가선을 모두 포함하는 회선길이(C-km)라 함은 다음 예시와 같다.

【예시】

회선길이 = ⓐ×회선수+ⓑ×회선수+ⓒ×회선수+ⓓ×회선수+ⓔ×회선수

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓔ

철탑기초, 철탑조립 시공

기설철탑 (철탑기초,철탑조립 미시공)

철탑공사후 가선공사 시행

가선공사만 시행

범례

나. 전력구공사

심사항목	평가요소	사전심사요령 제6조 제5항 제1호 에서 규정한 공사가 포함된 공사			사전심사요령 제6조 제5항 제2호 에서 규정한 공사
		배점	심사기준	평점	배점	심사기준	평점
㉮ 최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적	(1)동일한 공법에 의한 공사 준공 실적	34	ㅇ단일시공량 1,000m 이상 ㅇ단일시공량 750m 이상 ～ 1,000m 미만 ㅇ단일시공량 500m 이상 ～ 750m 미만 ㅇ단일시공량 500m 미만	34.0 30.6 27.2 23.8	34	ㅇ단일시공량 1,000m 이상 ㅇ단일시공량 750m 이상 ～ 1,000m 미만 ㅇ단일시공량 500m 이상 ～ 750m 미만 ㅇ단일시공량 500m 미만	34.0 30.6 27.2 23.8
㉯ 최근 10년간 당해 공사와 유사한 종류의 공사실적	(1)유사한 공법에 의한 공사 준공 실적	22	ㅇ단일시공량 1,000m 이상 ㅇ단일시공량 750m 이상 ～ 1,000m 미만 ㅇ단일시공량 500m 이상 ～ 750m 미만 ㅇ단일시공량 500m 미만	22 19.8 17.6 15.4
㉰ 최근 5년 동안의 토목공사 실적의 합계	토목공사 시공실적	11.0	ㅇ실적합계액 / (공사예정 금액×5) = 실적계수 ㅇ실적계수 × 11.0 = 평점 ※ 단, 상한은 11.0점	11.0	11.0	ㅇ실적합계액 / (공사예정 금액×5) = 실적계수 ㅇ실적계수 × 11.0 = 평점 ※ 단, 상한은 11.0점	11.0

주) 사전심사요령 제6조 제5항 제1호에서 규정한 공사가 포함된 공사의 경우 심사항목의 “가”와 “나”는 택일하여 적용한다.

□ 당해공사 내용(예시)

1. 공 사 명 : ○○지역 전기공급시설 전력구공사(○○~○○)

2. 공사구간

○ 시  점 :

○ 종  점 :

3. 공사개요

○

① “가”, “나”항목의 최근 10년간 동일 또는 유사한 종류의 공사실적

1) 실적증명

○ 발주기관이 발급하는 준공실적 증명서

○ 실적증명서에 포함할 내용

- 도급금액 및 공사기간

- 공법 및 연장(단일 시공량 명시)

- 경과지 위치(평면도 포함)

2) 실적인정 범위

○ 하도급 실적

- 건설산업기본법 제29조 제3항에 의거 일반건설업자에게 하도급한 경우는 실적으로 인정하되, 동일구조물 공사 중 단위공사에서 일부공종만을 하도급한 경우는 단일시공 실적으로 인정하지 않음

○ 다수의 실적 또는 단위 공사당 여러 건의 실적이 있는 경우 연장이 긴 1건만 인정(쌍굴터널의 경우 단선 연장만 인정)

○ 단일구조물공사를 연차별로 분할 발주한 장기계속공사의 경우 준공한 공사는 당해공사와 동일한 용도의 단위구조물(체)를 1건의 실적으로 인정

○ 장기계속공사로 시공 중인 공사는 전체공사(총공사)가 준공되기 이전이라도 발주기관에서 인수하여 사용․관리중인 경우에는 이 부분을 1건의 실적으로 인정

○ 터널시공 실적이 없는 업체는 “0”점으로 처리

② “다”항목의 최근 5년간 토목공사 실적의 합계

1) 실적증명

○ 입찰공고일 전년도말 기준으로 대한건설협회 토목공사 실적확인 금액

- 복합공사인 경우 토목부분을 구분 제출

- 실적증명서 제출 시 대한건설협회 확인금액과 발주기관이 발급하는 준공실적증명서(최근 5년 기준) 항목 중 택일하여 제출

2) 실적인정 범위

○ 하도급실적 인정

- 건설산업기본법 제29조 제3항에 의거 일반건설업자에게 하도급한 경우는 실적으로 인정하되, 동일구조물 공사중 단위공사에서 일부공종만을 하도급한 경우는 단일시공 실적으로 인정하지 않음

※ 공사예정금액(추정가격 + 부가세) : ￦

③ 당해공사와 동일한 종류 및 유사한 종류의 공사실적 인정 범위

구 분	동일공법	유사공법	비 고
기계식 터널공법	ㅇ Shield TBM, Shield, Open TBM, Semi-Shield(소규모 Shield 굴착 공법류)	ㅇ NATM ㅇ Messer Shield, 강관압입
발파식 터널공법	ㅇ NATM 및 기계식 굴착공법	ㅇ Messer Shield, 강관압입
인력식 터널공법	ㅇ 강관압입, Messer Shield, 기계 및 발파식 터널공법	ㅇ해당 없음
전력구	ㅇ 개착식전력구(통신구), 기계식, 발파식 및 인력식 터널공법	ㅇ도로, 지하철, 상하수도 등의 박스 구조물
관 로	ㅇ 송전 및 배전관로, 개착식전력구, 기계식, 발파식 및 인력식 터널공법 전력용(송전, 배전) 강관직매	ㅇ기타관로(PE 파형관 및 PVC 관로) ※관로내부직경 Φ200mm 이상
※주) 1. 사전심사요령 제6조 제5항 제1호에서 규정된 공사가 포함된 공사 ㅇ 터널공사에 있어 2개 이상 터널공법이 있을 경우 공사비가 가장 큰 공법을 주된공법(동일공법)으로 함. 단, 상위공법의 단일 시공량이 500m 이상인 경우 상위공법을 주된공법(동일공법)으로 함 EX) 총연장 1,500m인 터널공사에 1,000m가 발파식(NATM)공법이고 500m가 기계식 굴착공법(Shield TBM)일 때 주된 공법은 기계식 굴착공법이(Shield TBM) 됨 2. 사전심사요령 제6조 제5항 제2호에서 규정된 공사 ㅇ 하나의 공사에 여러 공법이 있는 경우 공사비가 가장 큰 공종을 주된공법(동일공법)으로 함. 단, 상위 공법의 단일시공량이 500m 이상인 경우 또는 하나의 공사에 송전관로공사와 전력구 공사 또는 터널공사가 있는 경우는 상위공법을 주된 공법으로 함 EX) - 총연장 1,500m인 터널공사에 1,000m가 발파식(NATM)공법이고 500m가 기계식 굴착공법(Shield TBM)일때 주된 공법은 기계식 굴착공법임 - 총연장 2,000m인 전력구 공사에 터널(500m : 50억원), 전력구(1,500m : 75억원)일 경우 주된 공법은 단일시공량이 500m인 터널공법이 됨→상위공법 우선 - 총연장 2,000m인 전력구 공사에 터널(멧사 300m, 세미실드250m : 55억원), 전력구 (1,450m : 72.5억원)일 경우 주된 공법은 전력구공법이 됨→공사비 우선 3. 터널공사 실적 : 구조물 내부공간 단면적 2.0㎡이상 또는 구조물 내부직경 1.6m이상 실적에 한함 4. 개착식 전력구(암거구조물)실적 : 폭 1.7m × 높이 2.1m 이상 내부에 공간을 가지는 철근콘크리트 구조물(PC구조물 포함) 5. 상위공법 : 기계식〉발파식〉인력식 〉전력구 〉관로 순임. 6. 광산터널은 유사 실적에서 제외함

④ 기타 참고사항

1) 공동도급인 경우 시공비율에 의한 부분만 인정

예) 공사금액이 10억이고, 시공 연장이 1,000m인 공동 도급일 경우 A사의 지분이 30%,  B사 지분이 70%일 경우

- A사의 시공 연장 인정 : 1,000m x 30% = 300m

- A사의 공사금액 인정 : 10억 x 30% = 3억을 인정함

2) 단일 시공량 실적 인정범위 예시

○ 단위공사에서 작업구간이 연속되지 아니한 동일구조물 공사의 시공실적 인정은 그중 가장 연장이 긴 450m만을  인정한다.

450m                200m                 350m

A 구간              B구간                C구간

○ 단위공사에서 수직구가 있고 양쪽에 작업구간이 연결된 경우의 동일구조물 공사의 시공실적 인정은 양쪽 연장을 합산하여 단일시공량 실적(700m)을 인정한다.

300m                       400m

수직구

터 널

터 널

3) 장기 계속공사의 실적 인정범위

○ 계속공사로 준공한 공사의 실적인정

단일 공사를 연차별로 분할 발주한 계속공사인 경우에는 최근 10년간 시공한 당해공사와 동일한 용도의 단위구조물(체)을 1건 실적으로 간주한다. 이 경우 각 단위 구조물(체)별로 공사규모 및 준공금액이 명시된 서류가 첨부되어야 한다.

○ 시공중인 장기계속공사(또는 계속비공사)의 실적인정

전체 공사(총공사)가 준공되기 이전이라도 발주기관에서 인수하여 사용ㆍ관리중인 경우에는 이 부분에 대하여 실적으로 인정한다.

다. 변전소 토건공사

심사항목	평가요소	배점	심사기준	평점
㉮ 최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적 - 1건 공사실적만 인정	(1) 당해 토건공사의 공종(토목 또는 건축) 중 공사비중이 높은 공종의 규모 대비 - 토목 : 부지정지면적 - 건축 : 건물연면적	【30】 (【34】) 24.0 (27.2)	○ 100% 이상 ○ 75% 이상 ○ 50% 이상 ○ 25% 이상 ○ 25% 미만	24.0 (27.2) 21.8 (24.7) 19.7 (22.3) 17.5 (19.8) 15.4 (17.4)
	(2) 당해 토건공사의 공종(토목 또는 건축)중 공사비중이 낮은 공종의 규모 대비	6.0 (6.8)	○ 100% 이상 ○ 75% 이상 ○ 50% 이상 ○ 25% 이상 ○ 25% 미만	6.0 (6.8) 5.5 (6.2) 4.9 (5.6) 4.4 (5.0) 3.8 (4.4)
㉯ 최근 5년 동안 토건 공사 실적의 합계	토건공사 시공실적	10.0 (11.0)	○ 실적금액의 합계 / [(추 정가격+부가가치세)×5] =실적계수 ○ 실적계수 × 10.0 = 평점 ※ 단, 상한은 10.0점 (실적계수 × 11.0 = 평점 ※ 단, 상한은 11.0점)	【10.0】 (【11.0】)

주)

① “가” 항목의 최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적

1) 당해공사와 동일한 종류의 공사란 토목공사의 경우, 변전소, 발전소 및 택지조성, 부지 정지 등을 포함한 모든 부지정지 공사이며 절․성토 사면면적은 제외. 건축공사의 경우는 변전소 건물 또는 일반적인 건물 공사를 말한다.

2) 실적증명

○ 발주기관이 발급하는 준공실적 증명서

○ 실적증명서에 포함할 내용

- 부지정지면적 또는 건물연면적, 공사기간 등

3) 실적인정 범위

○ 다수의 실적이 있을 경우 1건 공사 실적만 인정

○ 장기계속공사로 시공 중인 공사는 전체공사(총공사)가 준공되기 이전이라도 발주기관에서 인수하여 사용ㆍ관리중인 경우에는 해당 부분을 인정

○ 시공실적이 없는 경우 “0”점으로 처리

② “나”항목의 최근 5년간 토건공사 실적의 합계

○ 실적증명서 제출시 대한건설협회 확인금액과 발주기관이 발급하는 준공실적증명서(최근 5년 기준) 항목 중 택일하여 제출

③ (  )의 점수는 해당지역에 공사의 이행에 필요한 자격을 갖춘 자가 10인 미만인 경우, 외국건설업자(「건설산업기본법」제9조에 따라 건설업등록을 한 외국인 또는 외국법인을 말하며 공동수급체 구성원인 경우도 포함)에 적용함

2. 기술능력평가(45점)

가. 가공송전선로 건설공사

1) 당해공사의 시공에 필요한 기술자 보유 현황 (30점)

심사항목	평가요소	배점	평 점
전기기술자	전기기술자 보유상황	12	평가기준에 의한 평점 합계 점수
송전전기원	송전전기원 보유상황	11	평가기준에 의한 평점 합계 점수
토목기술자	토목기술자 보유상황	7	평가기준에 의한 평점 합계 점수

주)

① 기술자 보유 평가기준

구 분	경 력 기 준	1인당 평점
		154kV 20㎞이상 345kV 10㎞이상 765kV 10㎞이상	154kV 20㎞미만 345kV 10㎞미만 765kV 10㎞미만
전기기술자 (전기공사업법에 의함)	∙고급전기공사기술자 이상	3 점	4점
	∙중급전기공사기술자 ∙초급전기공사기술자로서 경력 3년 이상	2 점	3점
	∙초급전기공사기술자로서 경력 2년 이상	1.5점	2점
	∙초급전기공사기술자로서 경력 1년 이상	1 점	1점
토목기술자 (건설기술진흥법에 의함)	∙고급기술자(토목분야) 이상	3 점	4점
	∙중급기술자(토목분야) ∙초급기술자(토목분야)로서 경력 3년 이상	2 점	3점
	∙초급기술자(토목분야)로서 경력 2년 이상	1.5점	2점
	∙초급기술자(토목분야)로서 경력 1년 이상	1 점	1점

○ 당해부문 관련 법령에서 정한 기술자임을 입증할 수 있는 서류에 의하여 평가함

○ 초급기술자(전기, 토목)로서 경력 1년 미만인 경우에는 평가 제외

○ PQ심사 신청마감일 현재 PQ심사 대상 업체 근무자에 한하여 평가

○ PQ심사 시 제출된 참여기술자가 반드시 현장에 투입되어야 하고, 현장기술자의 변경이 필요한 경우 계약상대자는 동등 이상의 자격자에 대한 변경승인 요청서(증빙서류 첨부)를 제출하여야 하며, 발주자는 이를 확인하고 승인여부를 통보하여야 한다.

② 초급기술자 경력 인정 기준

○ 경력은 가공송전선로 공사분야에서 계획‧설계‧시공‧시험‧검사‧공사감독‧감리‧유지관리 또는 연구업무를 수행한 경력 및 공병병과‧발전병과 또는 시설병과에서 장교 또는 장기하사관으로 복무한 경력을 말한다.

○ 초급기술자 해당 자격취득 이후의 경력만 인정함

○ 한국전기공사협회, 한국전력기술인협회 또는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력 확인서에 의하며, 가공송전선로 공사분야의 경력(공사명, 담당업무, 참여기간)임이 명확히 명시되어 있는 경력에 대해서만 인정한다.

○ 인정 및 불인정 예시

- 인정예   ☞ 00.00.00～00.00.00 : 154kV ○○T/L ○○공사 설계

- 불인정예 ☞ 00.00.00～00.00.00 : 154kV T/L 시공

③ 송전전기원 보유 평가기준

구 분	1인당 평점	비 고
송전전기원 1급	1.6	∙자격취득 기준일 : PQ심사 신청 마감일 기준 ∙PQ심사 신청 마감일 현재 PQ심사 대상 업체 근무자에 한하여 평가 ∙PQ심사 시 제출된 자격자 및 인원 대비 동등 이상의 자격자 및 인원이 작업 현장에 투입 되어야 한다. ∙제출된 송전전기원의 이직 또는 퇴직 등으로 변동사항이 발생되었을 경우에는 동등 이상 자격자 대체 여부에 대해 발주자에게 통보하 여야 한다.
송전전기원 2급	0.9

○ 제출 서류

- 대한전기협회에서 발급한 경력증명서

∙ 현 소속업체 및 근무기간을 파악할 수 있어야 함

-  자격증 사본

∙ PQ심사 신청 마감일 현재 자격증에 명시된 최종 소속업체를 해당 전기원의 소속업체로 하여 평가함 (변경 또는 수정 불가)

∙ 현 소속업체 및 근무기간을 파악할 수 있도록 변동사항을 포함해야 함

- 송전활선전기원은 평가에서 제외

④ 평점계산 방법 : ∑(해당 인원수×1인당 평점)

2) 신기술 개발․활용실적 (4점)

평가요소	배 점	등 급	평 점
신기술개발	1.0	․ 1건 이상 ․ 0.5건 이상 ․ 0.5건 미만 ․ 없 음	1.0 0.8 0.6 0
신기술 활용실적	3.0	․ 120억원 이상 ․ 120억원 미만 60억원 이상 ․ 60억원 미만 30억원 이상 ․ 30억원 미만 10억원 이상 ․ 10억원 미만 1억원 이상 ․ 1억원 미만	3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0

주)

① 신기술 보유업체를 기준으로 평가하며 공동개발의 경우 개발에 참여한 업체수로 나누어 평가한다.

② 신기술개발실적 : 산업기술혁신 촉진법에 의거 신기술로 지정되어 심사기준일 현재 보호기간 내에 있는 가공송전분야 신기술로서 한국산업기술진흥협회 발행 신기술지정 증빙서류 제출

[단, 전력기술관리법(2016.1.6 개정전)에 의거 지정․고시된 신기술의 경우 심사기준일

현재 보호기간 내에 있는 가공송전분야 신기술로서 대한전기협회 발행 신기술지정 증빙서류 제출]

③ 신기술 활용실적 : 산업기술혁신 촉진법에 의거 신기술로 지정되어 심사기준일 현재 보호기간 내에 있는 가공송전분야 신기술로서 가공송전분야에 활용한 실적을 한국산업기술진흥협회에 제출하여 인정된 증빙서류 제출

[단, 전력기술관리법(2016.1.6 개정전)에 의거 지정․고시된 신기술의 경우 심사기준일 현재 보호기간 내에 있는 가공송전분야 신기술로서 대한전기협회에 제출하여 인정된 증빙서류 제출]

단, 활용실적을 제출하지 아니한 경우 최저등급 평가

3) 최근년도 전기공사부문 매출액에 대한 전기공사부문 기술개발 투자비율(8점)

: 평가생략(전 업체 만점 처리)

심 사 항 목	평 가 요 소	배점	등 급	배점
최근년도 전기공사부문 매출액에 대한 전기공사부문 기술개발 투자비율 (기술개발투자비/매출액)	업체평균 기술개발투자비율에 대한 해당 업체 기술개발 투자비율 (전기공사업 : 없음)	8.0	200%이상 100%이상 50%이상 10%이상 10%미만	8.0 7.1 6.2 5.3 4.4

4) 기타 당해공사 시공에 필요한 사항(3점)

심 사 항 목	평 가 요 소	심 사 기 준	평 점
사업관리 조직 보유 여부	○ 공정관리 조직 ○ 품질관리 조직 ○ 용지관리 조직 ○ 자재관리 조직	∙조직 및 담당자 보유	2
사업관리 전문 인력 보유 여부	○ PM 전문인력 보유	∙(자격증보유 또는 교육이수자 수의 합 / 2) × 1점	1

주)

① 사업관리조직 보유

○ 제출서류

- 사업관리 조직표 : 본사 및 당해공사 프로젝트 조직표

○ 인정범위

- 인력구성

∙ 본사 및 당해공사 부서장과 부서직원으로 구성 시 인정

∙ 조직별로 최소 2명 이상으로 구성 시 인정

○ 4개 조직 및 각 담당자 보유시만 평가시행

② 전문인력 보유

○ 직원 중 PMP 자격증 보유자(유효기간 내) 또는 PQ신청서류 제출마감일로 부터   3년 이내에 PMI 인증교육기관(R.E.P)에서 PM교육과정을 35시간 이상 이수자

※ 인증교육기관 검색주소 : www.pmi.org

○ 참여기술자가 겸무 가능

나. 전력구공사

심사항목	평가요소	사전심사요령 제6조 제5항 제1호 에서 규정한 공사가 포함된 공사			사전심사요령 제6조 제5항 제2호에서 규정한 공사
		배점	심사기준	평점	배점	심사기준	평점
㉮ 시공에 필요한 기술자 보유현황	(1) 해당공종 경력 기술자	14.0	ㅇ 4.0점 이상 ㅇ 3.0점 이상 ㅇ 2.0점 이상 ㅇ 1.0점 이상	14.0 11.9 9.8 7.7	10.0	ㅇ 4.0점 이상 ㅇ 3.0점 이상 ㅇ 2.0점 이상 ㅇ 1.0점 이상	10.0 7.7 6.6 5.5
	(2)일반기술자 (Ⅰ 기술자) : 해당공종 경력기술자를 제외한 초급기술자 이상	10.0	ㅇ 15인 이상 ㅇ 12인 이상 ㅇ 10인 이상	10.0 7.8 5.5	20.0	ㅇ 20인 이상 ㅇ 15인 이상 ㅇ 10인 이상	20.0 15.6 11.0
	(3)시공지원 기술자 (Ⅱ 기술자)	6.0	ㅇ 4인 이상 ㅇ 4인 미만	6.0 3.3	5.0	ㅇ 4인 이상 ㅇ 4인 미만	5.0 2.8
㉯ 신기술 개발․활용실적	(1)신기술 개발	1.0	ㅇ 1건 이상 ㅇ 0.5건 이상 ㅇ 0.5건 미만 ㅇ 없 음	1.0 0.8 0.6 0	-	-	-
	(2)신기술 활용실적	3.0	ㅇ 120억원 이상 ㅇ 120억원 미만 60 억원 이상 ㅇ 60억원 미만 30 억원 이상 ㅇ 30억원 미만 10 억원 이상 ㅇ 10억원 미만 1억원 이상 ㅇ 1억원 미만	3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0	-	-	-
㉰ 최근년도 건설부문 매출액에 대한 건설부문 기술개발투자비율	(1) 업체평균 건설 부문 기술개발투자비율에 대한 해당업체 건설 부문 기술개발투자비율	8.0	ㅇ 200% 이상 ㅇ 100% 이상 ㅇ 50% 이상 ㅇ 10% 이상 ㅇ 10% 미만	8.0 7.1 6.2 5.3 4.4	10.0	ㅇ 200% 이상 ㅇ 100% 이상 ㅇ 50% 이상 ㅇ 10% 이상 ㅇ 10% 미만	10.0 8.8 7.7 6.6 5.5
㉱ 기타 당해공사 시공에 필요한 사항	(1) 당해공사의 동일 실적 이상으로 준공기한 경과 정도	3.0	ㅇ2년 이내 시공실적 ㅇ5년 이내 시공실적 ㅇ7년 이내 시공실적 ㅇ10년 이내 시공실적	3.0 2.5 2.0 1.6	-	-	-

주)

① “가” 항목의 시공에 필요한 기술자 보유현황

1) 실적증명

○ 기술자 보유증명서(건설기술인협회 등 관련기관 확인제출) : 양식 별첨

○ 건설기술자 경력사항 확인서(건설기술인협회 등 관련기관 확인 제출) : 양식 별첨

2) 경력기술자 평가방법

○ 당해PQ공사와 동일 또는 유사공법 공사의 건설업무에 3년 이상(자격취득 전ㆍ후 포함) 종사한 기술자로서 다음 기술자 등급계수와 경력계수를 곱하여 산정함

- 등급계수 : 특급기술자는 1.0점, 고급기술자 0.75점, 중급기술자 0.5점,

초급기술자 0.25점

- 경력계수 : 3년 이상 1.0점, 5년 이상 1.5점, 10년 이상 2.0점

○ 건설기술자의 구분은 건설기술진흥법 시행령 제4조 별표1의 1호에서 정한 인정범위를 기준으로 한다.

3) 기술자 평가는 중복산정하지 아니한다.

② “나” 항목의 신기술 개발․활용실적

○ 신기술 보유업체를 기준으로 평가하며 공동개발의 경우 개발에 참여한 업체수로 나    누어 평가한다.

○ 신기술 활용실적이 0원 일 경우 및 증빙서류 미 제출시 2.0점 인정(기본점수)

③ “라” 항목의 기타 당해공사 시공에 필요한 사항 평가방법

○ 시공경험 항목의 “최근 10년간 공사실적”에 제출한 내용으로 평가함

○ 기간산정은 입찰공고일을 역산하여 산정한다.

Ex) 10년 시공실적 ⇒ 2009.9.15(입찰공고일) ~ 1999.9.16까지

다. 변전소 토건공사

심사항목	평가요소	배점	심사기준	평점
㉮ 시공에 필요한 기술자 보유현황	(1)해당공종 경력기술자 : ○토목부지정지공사에 3년 이상 종사한 초급기술자 이상 ○건축 건물공사에 3년 이상 종사한 초급기술자 이상	10.0 8.0 2.0	○ 4.0 이상 ○ 3.0 이상 ○ 2.0 이상 ○ 1.0 이상 ○ 1.0 이상	8.0 6.2 5.3 4.4 2.0
	(2) 일반기술자 ○토목분야 ○건축분야	20.0 16.0 4.0	○ 16인 이상 ○ 12인 이상 ○ 8인 이상 ○ 4인 이상 ○ 3인 이상 ○ 2인 이상	16.0 12.5 8.8 4.0 3.1 2.2
	(3) 시공지원 기술자	5.0	○ 4인 이상 ○ 4인 미만	5.0 2.8
㉯ 최근년도 건설부문 매출액에 대한 건설 부문 기술 개발투자 비율	(1) 업체평균 건설부문 기술개발 투자비율에 대한 해당 업체 건설부문 기술개발투자 비율	10.0	○ 200% 이상 ○ 100% 이상 ○ 50% 이상 ○ 10% 이상 ○ 10% 미만	10.0 8.8 7.7 6.6 5.5

주) “가” 항목의 시공에 필요한 기술자 보유현황

1) 실적증명

○ 건설기술자의 종류 및 보유내용은 건설기술자 보유증명서(별첨양식)에 의하며 경력기술자의 증명은 건설기술자 경력증명서(건설기술인협회 등 경력관리수탁기관 확인 제출)로 일반 및 시공지원기술자의 증명은 건설기술자 보유증명서(건설기술인협회 등 관련기관 확인 제출)로 평가한다.

2) 경력기술자 평가방법

○ 일반기술자로서 사전심사대상공사와 동일한 종류(토목 부지정지공사 또는 건축 건물공사)의 공사현장에 3년이상(자격취득전ㆍ후 포함) 종사한 기술자에 대하여는 다음 기술자 등급계수, 경력계수 및 관리능력계수를 곱하여 산정한다.

- 등급계수 : 특급기술자는 1.0점, 고급기술자 0.75점, 중급기술자 0.5점, 초급기술자 0.25점

- 경력계수 : 3년이상 1.0점, 5년이상 1.5점, 10년이상 2.0점

- 관리능력계수(현장대리인 경력) : 2년미만 1.0, 2년이상 1.1, 5년이상 1.3

3) 건설기술자의 구분 구분은 ‘건설기술진흥법령’ 등에 의거 설립된 건설기술인협회 등 관련기관의 기술자 등급구분을 기준으로 한다.

4) 기술자 평가는 중복산정하지 아니한다.

3. 시공평가결과(10점) : 시공평가결과는 참여업체 모두 만점으로 한다.

: 단, 토건공사는 아래와 같이 평가하여 적용한다.

가. 당해 사전심사에 제출한 동일 또는 유사 시공실적에 대한「건설기술진흥법」제50조에 따른 시공평가 결과를 기준으로 평가한다.

심 사 항 목	평가요소	배 점	등 급	평 점
시공평가 결과	시공평가 점수	10.0	A. 90점 이상 B. 85점 이상 C. 80점 이상 D. 75점 이상 E. 70점 이상	10.0점 8.8점 7.7점 6.6점 5.5점

* 시공평가결과가 70점 미만인 경우 0점으로 평가한다.

나. “가”목에서 규정하는 실적 중 시공평가결과가 없는 경우에는 다음과 같이 평가한다.

(1) 건설기술진흥법령의 규정에 따른 시공평가대상 공사로서 평가자료를 제출(또는 등록)하지 아니한 경우에는 등급을 70점으로 적용

(2) 건설기술진흥법령의 적용을 받지 아니하는 공사인 경우 등급을 80점으로 적용. 다만, 해외에서 시공한 공사는 등급을 90점으로 적용

다.「건설기술진흥법」제50조에 따라 시공평가된 공사에 공동수급체 구성원(공동이행방식)으로 참여한 경우 시공평가결과는 공동수급체 대표자가 받은 시공평가결과를 적용한다.

라. 시공평가결과에 의한 평가는 “가”목의 평가결과를 가중평균하여 산정한 점수에 해당하는 등급으로 평가한다.

* 산식 : 시공평가점수 ={실적규모(억원)×시공평가결과}의 합÷실적규모(억원)의 합

4. 지역업체참여도 평가(5점)

가. 적용대상 : 가공송전선로 건설공사, 변전소 토건공사 중 종합심사낙찰제 대상공사

○ 제외대상 : 해당지역에 공사의 이행에 필요한 자격을 갖춘 자가 10인 미만인 경우, 외국건설업자(가공송전선로 건설공사는「전기공사업법」제4조에 따라 공사업, 변전소 토건공사는 「건설산업기본법」제9조에 따라 건설업 등록을 한 외국인 또는 외국법인을 말하며 공동수급체 구성원인 경우도 포함)는 지역업체 참여도분야 심사에서 제외함

나. 평가방법

○ 단독수급체 구성시 또는 공동수급체 구성원 중 당해 공사현장을 관할하는 특별시, 광역시 및 도에 법인등기부상 본점소재지가 소재한 업체(이하 ‘지역업체’라 한다)의 참여 지분율을 기준으로 평가한다.

항 목	평가요소	배점	심사기준	평점
지역업체 참여도	공사참여 지분율	5	40% 이상 35% 이상, 40% 미만 30% 이상, 35% 미만 20% 이상, 30% 미만 10% 이상, 20% 미만	5 4 3 2 1

다. 지역업체는 입찰공고일 현재 90일 이상 해당 공사현장을 관할하는 특별시·광역시 및 도에 법인등기부상 본점소재지가 소재한 업체이어야 한다.

5. 신인도 평가(+3, -7점)

심사항목	평 가 요 소	배점	등 급	평점
가. 시공업체 로서의 성실성	1) 최근 1년간「건설산업기본법」에서 정한 벌금 이상의 행정형벌, 영업정지, 영업ㆍ면허ㆍ등록취소 처분 또는 과징금 부과처분을 받은 자	-2	A. 과징금부과 처분을 받은 사실이 있는 자 B. 벌금 이상의 행정형벌(집행유예 포함), 영업정지(처분기간 만료 후 1년간 적용), 영업ㆍ면허ㆍ등록취소(말소)처분을 받은 사실이 있는 자	-1.0 -2.0
	2) 국토교통부장관이 평가 통보한 부실벌점(최근 2년간 건설업체별 누계평균 부실벌점)	-5	A. 1점 이상 2점 미만 B. 2점 이상 10점 미만 C. 10점 이상 15점 미만 D. 15점 이상 20점 미만 E. 20점 이상	-0.2 -1.0 -2.0 -3.0 -5.0
나. 하도급 관련사항	3) 최근 1년간 국토교통부장관이 협력업자와의 협력관계를 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	+2	A.평점90점 이상인 자 B.평점80점 이상 90점 미만인 자 C.평점70점 이상 80점 미만인 자 D.평점60점 이상 70점 미만인 자	2.0 1.5 1.0 0.5
	4) 당해계약에서의 표준계약서 사용여부	+3 (-6)	A. 계약금액의 30% 이상 표준하도급 계약서 사용 B. 계약금액의 40% 이상 표준하도급 계약서 사용 C. 계약금액의 1% 이상 건설기계임대차 표준계약서 사용	+1 (-2) +2 (-4) +1 (-2)
	5) 최근 2년간 공정거래위원회로부터 불공정하도급 거래행위로 과징금 부과 처분을 받은 사실이 있는 자	-7	A. 과징금부과 처분을 받은 사실이 있는 자 B. 과징금부과 처분을 2회 받은 사실이 있는 자 C. 과징금부과 처분을 3회 이상 받은 사실이 있는 자	-3 -5 -7
	6) 최근 2년 이내에 공정거래위원장으로부터 하도급 상습위반자로 통보 받은 자	-7	최근 2년 이내에 공정거래위원장으로부터 하도급 상습위반자로 통보 받은 자	-7
	7) 동반성장위원회가 동반성장지수를 평가한 결과 그 실적이 우수한자	+2	<동반성장지수 평가등급> A : 우수 B : 양호	+2 +1
	8) 공정거래위원회가 공정거래협약 이행실적을 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	+1	<공정거래협약 이행실적 평가등급> A : 최우수 B : 우수	+1 +0.5

심사항목	평 가 요 소	배점	등 급	평점
다. 건설재해 및 제재 처분	9) 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 사고사망만인율의 가 중평균이 평균사고사망만인 율의 가중평균이하인 자 (평균사고사망만인율 : ) ※ ‘20.6.30까지는 환산재해율로 평가	+1	A. 평균사고사망만인율 0.20배 이하 B. 평균사고사망만인율 0.40배 이하 C. 평균사고사망만인율 0.60배 이하 D. 평균사고사망만인율 0.80배 이하 E. 평균사고사망만인율 1.0배 이하 F. 평균사고사망만인율 1.0배 초과	+1.0 +0.8 +0.6 +0.4 +0.2 0.0
	10) 최근 1년간 건설업체의 산업 재해예방활동 실적을 고용노 동부장관이 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	+1	A. 평점 90점 이상인 자 B. 평점 80점 이상 90점 미만인 자 C. 평점 70점 이상 80점 미만인 자D. 평점 60점 이상 70점 미만인 자 E. 평점 50점 이상 60점 미만인 자 F. 평점 50점 미만인 자	+1.0 +0.8 +0.6 +0.4 +0.2 0.0
	11) 최근 1년 동안「산업안전보건법」제30조제3항에 의한 산업안전보건관리비 사용의무를 위반하여 목적외 사용금액이 1,000만원을 초과하거나 사용내역서를 작성․보존하지 아니한 자	-1	A. 과태료처분을 받은 사실이 있는 자 B. 과태료 처분을 2회 이상 받은 사실이 있는 자	-0.5 -1.0
	12) 최근 1년 동안「산업안전보건법시행규칙」별표1 제1호 및 제6호의 규정에 따른 산업재해발생보고의무 위반건수가 배분된 자	-2	벌금 처분받은 산업재해발생 보고의무 위반 1건당 -0.2점씩 부여하여 최대 -2.0까지 부여	-0.2/건
	13) 최근 1년 동안 산업안전보건법령 위반으로 동일현장에서벌금이상의 행정형벌을 2회 이상 받은 자	-1	A. 2회 받은 자 B. 3회 이상 받은 자	-0.5 -1.0
	14) 최근 1년간 환경관련법령에 의한 벌금이상의 행정형벌, 영업정지, 과징금 이상의 처벌을 받은 자	-1	A. 1회 받은 자 B. 2회 이상 받은 자	-0.5 -1.0
라. 녹색건설관련 인증실적	15) 건축물 에너지효율 인증등급	+1	A. 1등급 B. 2등급	+1 +0.5
	16) 친환경 건축물 인증등급	+1	A. 최우수 B. 우수	+1 +0.5
	17) 녹색기술이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업확인서를 보유 한 자	+2	녹색기술이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업확인서 보유	+2

심사항목	평 가 요 소	배점	등 급	평점
마. 고용 개선 관련	18) 상습 또는 고액 임금체불	-2	근로기준법에 따라 고용노동부장관 으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	-2
	19) 적극적 고용개선 조치 미이행	-2	「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원 에 관한 법률」에 따라 최근 2년 이내에 고용노동부장관으로부터 적극적 고용개선조치 미이행 사업 주로 명단이 공표된 자	-2
	20) 종합건설업종 비정규직 등의 사용 평균비율에 대한 해당업체의 비정규직 등의 사용비중(「고용 정책기본법」상 고용형태공시제’ 의무대상 기업으로서, 공시된 소속근로자와 소속외 근로자 중 기간의 정함이 없는 단시간 근로자와 기간제 근로자, 소속 외 근로자가 차지하는 비율)	+2	A. 평균비율 0.5배 미만 B. 평균비율 0.5배 이상 0.6배 미만 C. 평균비율 0.6배 이상 0.7배 미만 D. 평균비율 0.7배 이상 0.8배 미만 E. 평균비율 0.8배 이상 및 미공시	+2.0 +1.5 +1.0 +0.5 0
	21) 최저임금법 위반	-2	최근 3년 이내에「최저임금법」위반 으로 유죄판결이 확정된 자	-2
바. 일자리 창출 관련	22) 건설고용지수	+3	최근년도 건설고용지수(건설근로자 공제회 발표) 평가에 따른 평가등급 을 보유한 자 A. 1등급 B. 2등급	+3 +2
	23) 일자리 창출실적	+3	일자리 창출실적(고용인력 증가 등)이 확인되는 자 A. 근로내용 확인신고(고용보험법 시행규칙 별지 제7호 서식)로 신고한 최근 6개월 평균 고용인원·급여지급액이 그 이전 6개월 평균보다 증가한 경우 B. 국세청 홈텍스 또는 관할세무서에서 발급한 표준손익계산서, 「법인세법」 등에 따라 관할세무서에 신고된 손익계산서(공인회계사 또는 세무사 증명필요)상 전년도 급여액(퇴직급여액 제외)이 전전년도 급여액(퇴직급여액 제외)보다 증가한 경우	+2.5 +0.5

주)

1) 전기공사(전력구 공사 제외)는 가목과 바목의 23)항에 대해서만 평가하고, 전문․정보통신․소방시설․문화재공사에 대한 신인도 평가는 하지 아니한다. 전기공사(전력구 공사 제외)는 가목 평가시 당해공사 관련법령을 적용한다.

2) “가”목에 대해서는 해당업종 관련사항만 평가하고 기타항목은 업종에 구분 없이 사업자별로 평가한다. (단, 토건, 토목, 건축공사업은 동일업종으로 본다)

3) 합병 등의 경우 가점항목은 가장높은 등급의 점수를, 감점항목과 건설재해율은 가장 낮은 등급의 점수를 적용한다.

4) 심사항목별 평가는 관련자료가 관련기관으로부터 한전에 접수된 날과 관보에 게재된 날 중 먼저인 날을 당해 사실의 발생일로 하여 해당기간을 적용한다. 다만, 처분기관의 지정일이 나중인 경우에는 처분지정일을 당해 사실 발생일로 본다.

5) “가”목 1)의 평가요소 중 영업정지기간 등은 소송 등으로 효력정지되었다가 재개될 경우 기 제재된 기간은 제외하고 산정한다.

6) 가점과 감점항목이 있을 때에는 이를 상계하여 평가한다.

7) 사고사망만인율 및 평균사고사망만인율의 가중평균은 다음 산식에 의하여 산정한다.

- [최근년도 사고사망만인율×0.5+최근년도 1년전 사고사망만인율×0.3+최근년도 2년전 사고사망만인율×0.2(단, 최근년도 1년전 사고사망만인율 또는 최근년도 2년전 사고사망만인율을 산정하지  않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율과 산정한 연도 사고사망만인율의 평균값으로 한다)]

7-1) 사고사망만인율의 가중평균은 다음과 같이 산정한다.

- 시행일로부터 1년 이내: 최근년도 사고사망만인율

- 시행일로부터 2년 이내: 최근년도 사고사망만인율과 최근년도 1년전 사고사망만인        율의 평균값(단, 최근년도 사고사망만인율 또는 최근년도 1년전 사고사망만인율을        산정하지 않은 경우에는 산정한 연도 사고사망만인율로 한다.)

8)  “다”목 9)부터 13)까지의 관련 세부 산정방법 및 건수는 고용노동부에서 정한 내용 및 통보건수에 의하며, 평점배분은 고용노동부 건수산정방식에 따른다.

9) “다”목 13)의 산업안전보건법령 위반에 따른 행정형벌에 대한 감점은 한전에서 발주한 공사 현장에서 2020.3.18 이후 발생한 법령 위반사항에 한한다.

10) 감점에 대한 취소, 효력정지, 해제 등(이하“취소 등”이라 한다)을 사전심사신청마감일(이하“마감일”이라 한다)까지 관련기관으로부터 한전이 통보받은 경우 또는 해당업체가 관련증빙자료를 구비하여 한전에 제출하여 당해 사실이 확인된 경우 접수일로부터 감점하지 아니한다.

11) “나”목의 하도급관련사항 심사항목의 ‘당해계약에서의 표준계약서 사용여부’ 평가는 다음과 같다.

11-1) 신청자가 표준계약서를 사용하고자 신청한 경우에 한하여 평가한다.

11-2) 신청자는 표준하도급계약서 및 건설기계임대차 표준계약서 사용계획을 신청할 수 있다. 이 경우 표준하도급계약서의 사용은 A, B등급 중 하나의 등급만 선택하여 신청할 수 있으며, 건설기계임대차 표준계약서 사용(하도급자의 건설기계임대차계약은 제외)은 당해공사 평가대상업종이 토목공사업일 경우에 한하여 적용한다.

11-3) 신청자가 11-2)에 따라 신청하여 심사에서 가점을 받은 경우로서 해당공사의 낙찰자(계약상대자, 이하 같음)로 결정된 경우에는 낙찰자는 계약예규 「공사계약일반조건」제53조(적격·PQ심사관련사항 이행) 제3항의 규정에 따라 당해공사 대가지급을 청구할 때 표준계약서 사용계획의 이행결과로서 하도급 및 건설기계임대차 계약서를 제출하여야 한다.

11-4) 시공감독부서는 제출받은 날로부터 7일 이내에 별첨양식 사전심사신청서 붙임7에 따라 제출한 사용계획의 이행여부를 확인하고, 이행여부를 본사 계약주관부서로 통보한다. 사용계획대로 이행하지 아니한 경우에는 계약담당자는 해당 업체명, 부여한 가점과 그에 따른 감점, 표준계약서 사용계획 대비 미사용 비율(계약금액 기준)을 지정정보처리장치[국가전자조달(G2B)시스템]에 게재하고 동 사실을 낙찰자에게 통보한다.

11-5) 낙찰자가 11-3)에 따른 계약서를 제출하지 않거나 하수급인 등의 계약상 이익을 제한하는 내용으로 표준계약서의 일부를 수정·삭제한 경우 또는 이면계약을 체결한 경우에는 표준계약서를 사용하지 않은 것으로 본다.

11-6) 표준계약서 사용을 이유로 가점을 받았으나 실제 계약 이행시에 표준계약서를 사용하지 않은 낙찰자는 11-4)에 따라 계약담당자가 낙찰자에게 통보한 날로부터 향후 3년 내에 입찰공고되는 표준계약서 사용여부를 평가하는 공사의 입찰에 참가할 경우 표준계약서 사용으로 받은 가점 대비 미사용 비율에 해당되는 부분의 2배를 감점한다. 이 경우 산정된 감점은 소수점 둘째자리에서 절사한다.(감점산정방법(예) : 표준하도급계약을 계약금액의 30%로 사용계획서를 제출 후 사용계획서 대비 88%를 미사용 한 경우

⇒0.88(미사용비율)× 1점(가점)× 2(2배 감점)=1.76→△1.7점)

11-7) 11-2)의 표준계약서 사용에 따른 가점 부여 및 11-3) 내지 11-6)의 표준계약서 사용 불이행에 따른 감점 부여는 해당 공동수급체 대표자(신청자)에게만 부여하고, 표준계약서 사용 불이행에 따른 감점을 받은 업체가 공동수급체 구성원(대표자 포함)으로 입찰에 참여한 경우에는 신인도 평가에서 제8조 제2항의 규정에 따라 평가에 포함 한다.

11-8) 표준계약서 사용을 이유로 가점을 받았으나 이를 이행하지 아니하여 국가, 지방자치단체, 타 공공기관에서 시스템을 통하여 표준계약서 이행여부에 대한 감점 통보를 받은 경우에는 심사자는 통보된 감점을 그대로 사전심사평가에 반영하여야 하며, 동일한 업체가 2건 이상의 감점을 받은 경우에는 합산하여 반영하되,  감점의 한도는 12점으로 한다. 다만, 당해공사의 평가대상업종이 토목공사업 이외의 업종은 감점한도를 8점으로 한다.

12) “나”목 7) 및 8)의 동반성장지수와 공정거래협약 이행실적에 대한 평가는 다음과 같다.

12-1) 동반성장지수와 공정거래협약 평가에 따른 가점은 1개 업체에 1개만을 적용하며, 대기업과「중소기업기본법」에 따른 중소기업(공동수급체의 경우 대표자 기준)이 모두 참여하는 입찰에는 적용하지 않는다.

12-2) PQ신청 마감 결과 대기업들만 참여한 경우에 적용한다.

12-3) 관계기관의 장이 확인해 준 자료로 평가하되, 유효기간 이내인 것에 한하여 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 입찰공고일 전일부터 기산하여 1년 이내에 받은 것에 한하여 평가한다.

13) “라”목의 녹색건설관련 인증실적 평가는 다음과 같다.

13-1) 건축물 에너지효율 인증등급은「건축물 에너지효율등급 인증기준」(국토교통부 및 산업통상자원부 고시) 제7조의 규정에 따라 지정된 인증기관의 장이 발급한 ‘녹색건설관련 인증실적 증명서’로 평가한다.

13-2) 친환경건축물 인증등급은「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」제3조의 규정에 따라 지정된 인증기관의 장이 발급한 ‘녹색건설관련 인증실적 증명서’로 평가한다.

13-3) 녹색기술이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업 확인서는「녹색인증제 운영요령」(산업통상자원부 고시)에 따라 발급된 인증서 또는 확인서로 평가한다.

13-4) 사전심사신청자는 입찰공고일 이전에 인증 또는 확인받은 내용을 마감일까지 제출하여야 하며, 인증서 유효기간이 경과된 경우에는 평가하지 아니한다. 단, 인증서 유효기간이 없는 경우의 유효기간은 인증일로부터 5년으로 한다.

13-5) 건축물 에너지효율 인증실적과 친환경건축물 인증실적 보유에 따른 가점은 당해공사 평가대상업종이 건축공사일 경우에 한하여 적용한다.

14) “마”목의 고용개선 관련사항 평가는 다음과 같다.

14-1) 상습 또는 고액 임금체불 평가는

○ 입찰공고일 기준으로 고용노동부장관이 공개중인 체불사업주 명단의 ‘사업장’을

기준으로 적용한다.  다만, ́18. 11. 1 이후 입찰 공고분부터 적용한다.

14-2) 적극적 고용개선조치 미이행 평가는

○ 입찰공고일 기준 최근 2년 이내에 고용노동부장관이 공표한 적극적 고용개

선조치 미이행 사업주 명단의 자료에 표시된 ‘사업장’을 기준으로 적용한다.

다만, ́18. 11. 1 이후 입찰 공고분부터 적용한다.

14-3) 비정규직등의 사용비중 평가는

○ 고용노동부 「고용정책기본법」에 의거‘고용형태 공시제’공시의무 대상 기업에

대하여‘고용안정정보망(워크넷)’을 통해 입찰공고일 기준 최근 공시된

고용인원 정보로 평가한다. 다만, ́18. 11. 1 이후 입찰 공고분부터 적용한다.

○ 비정규직등의 사용비중은 아래의 계산식에 따라 산정하며,

계산식	=	기간의 정함이 없는 단시간근로자수 + 기간제근로자수 + 소속 외 근로자수
		(소속근로자수 + 소속 외 근로자수)

소수점 넷째 자리에서 반올림 한다.

○ 종합건설업 비정규직 등의 사용 평균비율은 한국표준산업분류상의 ‘중

분류(종합건설업)’업종의 비정규직 등의 사용비중 평균을 말한다.

14-4) 최저임금법 위반 평가는

○ 사전심사신청 마감일(적격심사의 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일)을 기준으로 최근 3년 이내에 최저임금법 제28조 위반으로 유죄 판결이 확정되어 고용노동부장관으로부터 조달청에 통보된 자에 대하여 적용한다. 다만, ́18. 11. 1 이후 입찰 공고분부터 적용한다.

※ 14) 는 나라장터 국가종합전자조달에 등록된 자료로 평가한다.

15) “바”목과 관련하여 종합건설업으로 발주하는 공사는 22)와 23) 중 입찰자가 택일하여 제출한 자료를 기준으로 평가하며 이 외에는 23)으로 평가한다. 23)으로 평가하는 경우 근로내용 확인신고서에 의한 평가점수와 표준손익계산서 등에 의한 평가점수를 합산한다.

15-1) 22) 항목의 건설고용지수 평가는 입찰공고일기준 최근년도 건설근로자공제회 발표

자료로 평가한다.

15-2) 22) 항목의 평가등급은 건설고용지수에 의하되, 100점(환산점수 0.4점)은 1등급,

80점(환산점수 0.32점)은 2등급으로 평가한다.

15-3) 근로내용 확인신고서는 입찰공고일 기준 전전월 귀속자료를 제출받되, 계약담당자가

입찰공고에 입찰공고일로부터 3개월 이내의 범위에서 기준시점을 별도로 명시한 경우

에는 그에 의할 수 있다.

15-4) 계약담당자는 입찰공고에 명시한 경우 근로내용 확인신고서에 갈음하여 한국고용

정보원 등 관련법령에 따라 고용정보를 수집∙관리하는 기관으로부터 제공받은 자료로

평가할 수 있다.

15-5) 입찰공고일의 전전월 기준으로 1년 이내에 설립한 업체에 대하여는 근로내용

확인신고서로 신고한 고용인원·급여지급액 평가에 대해  배점한도(+2.5점)를 부여하며,

설립일은 법인인 경우 법인등기부등본상 법인등기일을 기준으로 하며, 법인이 아닌

사업자는 사업자등록증명서 상 사업자등록일을 기준으로 한다.

15-6) 표준손익계산서 등에 의한 평가의 경우 입찰공고일의 최근 결산일 기준  2년

이내 설립된 기업은 배점한도(+0.5점)를 부여한다. 설립일은 법인인 경우 법인등기부

등본상 법인등기일을 기준으로 하며, 법인이 아닌 사업자는 사업자등록증명서 상 사업

자등록일을 기준으로 한다.

15-7) ‘’바’‘목의 23) B. 의 전년도 표준손익계산서는 입찰공고일 기준 최근 년도 자료를

기준으로 평가한다.

[별첨양식]

사 전 심 사 신 청 서

1. 공고번호 :

2. 공 사 명 :

3. 입찰일시 :

상기 건의 공사입찰과 관련하여 제반제출서류 및 관련증빙서류를 신의성실의

원칙에 입각하여 붙임과 같이 원본 1부, 사본 1부를 작성 제출합니다.

20   .     .     .

제출자      주  소 :

회사명 :

대표자 :                     (인)

붙  임 : 1. 득점 집계표

2. 공사실적 현황(토건공사의 경우 시공평가결과 기입)

3. 기술자 보유현황

4. 신기술 실적 현황

5. 사업관리조직 및 전문인력 보유현황(가공송전선로 건설공사)

6. 면허증사본, 법인등기부등본(개인은 사업자 등록증) 사본 (원본대조필 확인)

7. 기타 사전 심사에 필요한 증빙서류

[시공실적증명서, 기술자보유증명서, 기술자경력사항확인서, 신기술 개발 및 활용 실적․기술개발투자비율․신인도 증빙서류(표준하도급계약 및 건설기계임대차 계약 사용계획 포함) 등, 단 토건공사의 경우 “시공평가결과증명서” 별도 제출 등]

한  국  전  력  공  사    사   장   귀하

(1)  가공송전선로 건설공사

(양식 1)

경영상태부문 득점

○ 신용평가등급에 의한 평가

- 종    류 : 회사채, 기업어음, 기업의 신용평가등급

- 평가등급 :

(양식 2)

기술적 공사이행능력부문 득점 집계표

심사분야		심 사 항 목		업체 에서 평가 점수	한전 에서 평가 점수
분 야 별	배점	항 목	배점
1. 시공경험	40 (45)	가. 동일한 종류의 공사 실적 나. 유사한 종류의 공사 실적 다. 전기공사의 실적 합계	30(34) 25.2(28.6) 10(11)
		소 계	40(45)
2. 기술능력	45	가. 기술자 보유 현황 나. 신기술 개발․활용 실적 다. 최근년도 전기공사부분 매출액에 대한 전기공사부문 기술개발 투자비율 라. 기타 필요한 사항	30 4 8 3
		소 계	45.0
3. 시공평가 결과	10	전 업체 만점처리
		소 계	10.0
4. 지역업체 참여도	5	지역업체의 공사참여 지분율	5.0
		소 계	5.0
5. 신 인 도	+3～ -7	○ 시공업체로서의 성실성 ○ 하도급 관련사항 ○ 건설재해 및 제재처분 ○ 녹색건설 관련 인증실적 ○ 고용개선 관련 ○ 일자리 창출 관련	+3～-7
		소 계	+3～-7
합 계			100.0

(양식 3)

동일한 종류의 공사실적

00건설(주)

공사명	발주기관	준공일자	정산금액	공사실적	실적인정규모 (시공비율반영)

붙임 : ① 가공송전선로 공사 준공실적증명서

② 가공송전선로 공사 기성실적증명서

(양식 4)

유사한 종류의 공사실적

00건설(주)

공사명	발주기관	준공일자	정산금액	공사실적	실적인정규모 (시공비율반영)

붙임 : ① 가공송전선로 공사 준공실적증명서

② 가공송전선로 공사 기성실적증명서

(양식 5)

최근 5년간 전기공사 실적 집계표

구 분	건 수	실적 금액	비 고
년도			1. 시공실적의 증명은 한국전기공사협회 에서 조사 통보하는 전기공사 시공실적에 의하되, 입찰공고일 현재 협회의 최종 통계 완료년도를 기준으로 역산하여 5년간의 실적을 적용한다. 2. 전기공사 실적만 기재 3. 공동수급체의 경우에는 구성원별로 각각 작성 4. 실적금액은 당해 년도의 실적금액 기재
년도
년도
년도
년도
합 계

붙임ː한국전기공사협회의 연도별 전기공사 실적 증명서

(양식 6)

당해공사의 시공에 필요한 기술자 보유현황

1. 집계표

분 야	전력기술인 범위					점 수
	고급 이상	중급 이상	초급 3년 이상	초급 2년 이상	초급 1년 이상
전기기술자	0명
토목기술자
송전전기원	․1급 명 점, ․ 2급 명 점

2. 세부명세

분 야	성 명	전력기술인의 범위	가공송전선로건설경력(년, 월) [초급기술자용]

붙임 :  ① 해당기술자 관련 협회에서 발행한 증빙서류

② 재직을 증명할 수 있는 국민연금관리공단에서 발급하는 “사업장 가입자 가입증명서(EDI전자문서 발급분도 가능)”(제1항 증빙서류에 발급일 현재 소속이 명시되지 않은 경우에 한함)

③ 제출서류는 입찰공고일 이후 발급분이어야 함.

(양식 7)

신기술개발 및 활용실적

1. 신기술 개발

신기술 제목	신기술 내용	지정기관	지정번호	보호기간

붙임 : 한국산업기술진흥협회발행 신기술지정 증빙서류

[단, 전력기술관리법 제6조의 2(2016.1.6 개정전)의 규정에 의거 지정․고시된               신기술의 경우 대한전기협회 발행 신기술지정 증빙서류]

2. 신기술 활용실적

신기술 제목	활용기관 (발주처)	활용 공사명	활용금액	당시 보호기간

붙임 : 한국산업기술진흥협회에 제출하여 인정된 증빙서류

[단, 전력기술관리법 제6조의 2(2016.1.6 개정전)의 규정에 의거 지정․고시된               신기술의 경우 대한전기협회에 제출하여 인정된 증빙서류]

(양식 8)

기타 당해공사 시공에 필요한 사항

1. 사업관리조직 보유여부

조직	본사조직		당해공사조직
	성명	직책	성명	직책
공정관리
품질관리
용지관리
자재관리

붙임 : 재직을 증명할 수 있는 국민연금관리공단에서 발급하는 “사업장가입자 가입증명서(EDI전자문서 발급분도 가능)” 단, 만 60세 이상으로 증명서 발급이 불가한 경우 신청업체 대표자 발행 재직증명서

2. 사업관리전문인력 보유

성 명	자격 또는 교육이수	교육이수기관	유효기간
	자격증 보유
	교육 이수

붙임 : ① 재직을 증명할 수 있는 국민연금관리공단에서 발급하는 “사업장가입자     가입증명서(EDI전자문서 발급분도 가능)” 단, 만 60세 이상으로 증명서       발급이 불가한 경우 신청업체 대표자 발행 재직증명서

② 자격증 또는 교육이수 증빙서류

(2) 전력구공사

(양식 1)

경영상태부문 득점

○ 신용평가등급에 의한 평가

- 종    류 : 회사채, 기업어음, 기업의 신용평가등급

- 평가등급 :

(양식 2-1) 사전심사요령 제6조 제5항 제1호에서 규정한 공사가 포함된 공사

기술적 공사이행능력부문 득점 집계표

심사분야		심 사 항 목		업체 평가 점수	한전 평가 점수
분 야 별	배점	항 목	배점
1. 시공경험	45	가. 동일한 종류의 공사 실적 나. 유사한 종류의 공사 실적 다. 토목공사의 실적 합계	34 22 11
		소 계	45.0
2. 기술능력	45	가. 기술자 보유 현황 나. 신기술 개발․활용 실적 다. 최근년도 건설부분 매출액에 대한 건설부문 기술개발 투자비율 라. 기타 필요한 사항	30 4 8 3
		소 계	45.0
3. 시공평가 결과	10	전 업체 만점처리
		소 계	10.0
4. 신 인 도	+3～ -7	○ 시공업체로서의 성실성 ○ 하도급 관련사항 ○ 건설재해 및 제재처분 ○ 녹색건설 관련 인증실적 ○ 고용개선 관련 ○ 일자리 창출 관련	+3～-7
		소 계	+3～-7
합 계			100.0

(양식 2-2) 사전심사요령 제6조 제5항 제2호에서 규정한 공사

기술적 공사이행능력부문 득점 집계표

심사분야		심 사 항 목		업체 평가 점수	한전 평가 점수
분 야 별	배점	항 목	배점
1. 시공경험	45	가. 동일한 종류의 공사 실적 나. 토목공사의 실적 합계	34 11
		소 계	45.0
2. 기술능력	45	가. 기술자 보유 현황 나. 최근년도 건설부분 매출액에 대한 건설부문 기술개발 투자비율	35 10
		소 계	45.0
3. 시공평가 결과	10	전 업체 만점처리
		소 계	10.0
4. 신 인 도	+3～ -7	○ 시공업체로서의 성실성 ○ 하도급 관련사항 ○ 건설재해 및 제재처분 ○ 녹색건설 관련 인증실적 ○ 고용개선 관련 ○ 일자리 창출 관련	+3～-7
		소 계	+3～-7
합 계			100.0

(양식 3)

동일한(유사한) 종류의 공사실적

번 호	공 사 명	공 법	설 계 연 장 (m)	계약금액 (천 원)	공사기간	준 공 실 적 (m)	발주기관

◦ 작성요령

- [별표] 동일 및 유사 종류의 공사실적 범위에 명시된 공법에 한함

붙임 : 준공실적증명서  ○매

(양식 4)

최근 5년 동안의 토목공사 실적

1) 준공실적증명서 제출 시

(단위 : 백만원)

번 호	공 사 명	계약일	준공일	준공정산금액	발주기관	비 고
01
02
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
합 계

붙임 : 발주기관 토목공사 준공실적 증명서  ○○매

2) 대한건설협회 실적확인서 제출 시

(단위 : 백만원)

구 분	토 목 공 사 실 적 금 액	비 고
○ ○ 년도
○ ○ 년도
○ ○ 년도
○ ○ 년도
○ ○ 년도
합 계

붙임 : 토목공사 실적(최근5년간) 확인(신청)서  ○ 매

(양식 5)

시공에 필요한 기술자 보유현황 (집계표)

(단위: 명)

구 분	기술분야	기 술 자 종 류	기 술 등 급				비 고
			특급	고급	중급	초급
Ⅰ 기 술 자	토목	항만 및 해안 도로 및 공항 토 목 시 공 토 목 철 도 수자원 개 발 상ㆍ하 수 도 농어업 토 목 기 타
소 계
Ⅱ 기 술 자	토목	토질 및 기초 도 시 계 획 토 목 구 조 토목품질시험 교 통 건 설 안 전 건설재료시험 측 지 기 타
소 계
첨 부 : 건설기술자 보유증명서 1부
위와 같이 우리회사의 기술자 보유내용이 신고된 기술자와 같음을 확인하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 주 소 : 회사명 : 대표자 : (인)
(발급기관명) 위 사실을 확인함.

(양식 6-1)

건설기술자 보유 현황표

○ 경력기술자 보유현황(토목분야)

번호	성명	소속	주민등록 번호	기술자 등급	공 사 명	참여기간 (현장대리인 기간)	점수	비고
								증명서 첨 부
합 계

주) 해당공종 경력기술자는 “건설기술자 경력증명서”(한국건설기술인협회 발행)를 첨부하여야 함.

(양식 6-2)

건설기술자 보유 현황표

○ 일반기술자 보유현황(토목분야)

연번	성명	주민등록 번 호	입사일	직위	기술등급		비고 (1.학경력기술자 2.국가기술자격 법에의한기술자)
					직무분야 및 등급	전문분야 및 등급

주) 건설기술자 보유 증명서 일반기술자 중 경력기술자는 제외하고 기재

(양식 6-3)

건설기술자 보유 현황표

○시공지원기술자 보유현황

연번	성명	주민등록 번 호	입사일	직위	기술등급		비고 (1.학경력기술자 2.국가기술자격 법에의한기술자)
					직무분야 및 등급	전문분야 및 등급

(양식 7)

신기술개발 및 활용실적

1. 신기술 개발

신기술 제목	신기술 내용	지정기관	지정번호	보호기간

붙임 : 건설기술진흥법 제14조의 규정에 의거 신기술로 지정․고시된 실적 증빙서류

2. 신기술 활용실적

신기술 제목	활용기관 (발주처)	활용 공사명	활용금액	당시 보호기간

붙임 : 한국건설교통신기술협회에서 발급한  증빙서류

(3) 변전소 토건공사

(양식 1)

경영상태부문 득점

○ 신용평가등급에 의한 평가

- 종    류 : 회사채, 기업어음, 기업의 신용평가등급

- 평가등급 :

(양식 2)

기술적 공사이행능력부문 득점 집계표

심사분야		심 사 항 목		업체 평가 점수	한전 평가 점수
분 야 별	배점	항 목	배점
1. 시공경험	40 (45)	가. 동일한 종류의 공사 실적 - (1) - (2) 다. 토건공사의 실적 합계	30(34) 24.0(27.2) 6.0(6.8) 10(11)
		소 계	40.0(45.0)
2. 기술능력	45	가. 기술자 보유 현황 ○ 해당공종 경력기술자 - 토목부지정지공사 - 건축 건물공사 ○ 일반기술자 - 토목분야 - 건축분야 ○ 시공지원 기술자 나. 최근년도 건설부분 매출액에 대한 건설부문 기술개발 투자비율	35 10 8 2 20 16 4 5 10
		소 계	45.0
3. 시공평가 결과	10	건설기술진흥법 제50조의 규정에 의한 평가결과에 의함
		소 계	10.0
4. 지역업체 참여도	5	지역업체의 공사참여 지분율	5.0
		소 계	5.0
5. 신 인 도	+3～ -7	○ 시공업체로서의 성실성 ○ 하도급 관련사항 ○ 건설재해 및 제재처분 ○ 녹색건설 관련 인증실적 ○ 고용개선 관련 ○ 일자리 창출 관련	+3～-7
		소 계	+3～-7
합 계			100.0

(양식 3)

최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적 집계표

○ 부지정지공사

번 호	공 사 명	발주기관	공사기간 (준공 기간)	부지정지면적 (㎡)	준공금액	실적 인정비율 (시공비율반영)	비고
	○○○ 공사

붙임 : 발주기관이 발급하는 준공실적증명서  ○매

○ 건축공사

번 호	공 사 명	발주기관	공사기간 (준공 기간)	건물 연면적 (㎡)	준공금액	실적 인정비율 (시공비율반영)	비고

붙임 : 발주기관이 발급하는 준공실적증명서  ○매

(양식 4)

최근 5년 동안의 토건공사 실적의 합계 집계표

1) 준공실적증명서 제출 시

(단위 : 백만원)

번 호	공 사 명	계약일	준공일	준공정산금액	발주기관	비 고
01
02
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
	○ ○년도 소 계
합 계

붙임 : 발주기관 토건공사 준공실적 증명서  ○○매

2) 대한건설협회 실적확인서 제출 시

(단위 : 백만원)

구 분	토 건 공 사 실 적 금 액	비 고
○ ○ 년도
○ ○ 년도
○ ○ 년도
○ ○ 년도
○ ○ 년도
합 계

붙임 : 토건공사 실적(최근5년간) 확인(신청)서  ○ 매

(양식 5)

건설기술자 보유 증명서

(단위: 명)

구분	기술분야	기술자 종류	학력․경력 기술자 수	국가기술자격법에 의한 기술자 수
일반기술자	토 목	항만및해안, 도로및공항, 토목,토목시공, 철도, 철도보선, 수자원개발, 상․하수도, 농어업토목, 토질및기초, 건설재료시험, 토목품질시험, 토목구조, 측량및지형공간정보
	합 계(학력ㆍ경력+자격기술자)
	건 축	건축기계설비, 건축설비, 건축시공, 건축, 실내건축, 건축구조, 건축품질시험
	합 계(학력ㆍ경력+자격기술자)
시공지원기술자	기술자 종류		학력․경력 기술자 수	국가기술자격법에 의한 기술자 수
	산업안전, 건설안전, 공정관리, 비파괴검사, 도시계획, 화약류관리, 광산보안, 승강기, 교통, 지하수, 조경, 소방설비
	합계(학력․경력+자격기술자)
위와 같이 우리회사의 기술자 보유 내용이 신고된 기술자와 같음을 확인하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 주소 : 회사명 : 사업자등록번호 : 대표자 : (인)
(발급기관명) 위 사실을 확인함.

주) 기술자 보유증명은 당해 기술분야별로 작성하여야 함.

(양식 6)

건설기술자 보유 현황표

○ 일반기술자 보유현황(토목분야)

연번	성명	주민등록 번 호	입사일	직위	기술등급		비고 (1.학경력기술자 2.국가기술자격 법에의한기술자)
					직무분야 및 등급	전문분야 및 등급

주) 건설기술자 보유 증명서 일반기술자 중 경력기술자는 제외하고 기재

○ 일반기술자 보유현황(건축분야)

연번	성명	주민등록 번 호	입사일	직위	기술등급		비고 (1.학경력기술자 2.국가기술자격 법에의한기술자)
					직무분야 및 등급	전문분야 및 등급

주) 건설기술자 보유 증명서 일반기술자 중 경력기술자는 제외하고 기재

(양식 7)

건설기술자 보유 현황표

○시공지원기술자 보유현황

연번	성명	주민등록 번 호	입사일	직위	기술등급		비고 (1.학경력기술자 2.국가기술자격 법에의한기술자)
					직무분야 및 등급	전문분야 및 등급

(양식 8)

건설기술자 보유 현황표

○ 경력기술자 보유현황(토목분야)

번호	성명	소속	주민등록번호	기술자등급	공 사 명	참여기간 (현장대리인 기간)	점수	비고
								증명서 첨 부
합 계

주) 해당공종 경력기술자는 “건설기술자 경력증명서”(한국건설기술인협회 발행)를 첨부하여야 함.

○ 경력기술자 보유현황(건축분야)

번호	성명	소속	주민등록번호	기술자등급	공 사 명	참여기간 (현장대리인 기간)	점수	비고
								증명서 첨 부
합 계

주) 해당공종 경력기술자는 “건설기술자 경력증명서”(한국건설기술인협회 발행)를 첨부하여야 함.

(양식 9)

시공평가결과 증명서
Ⅰ. 일반적인 사항
1)공사명								2) 발주기관 (발 주 자)
1-1) 공사위치
3)시공자	3-1)회 사 명							3-2)대 표 자
	3-3)사업자등록번호
	3-3)영업소재지							3-4)전화번호
4)계약 및 준공 (장기계속 또는 계속비 공사는 총공사 기준 작성)		4) 총 공 사 기 준
		4-1) 계약일자					4-4) 공사금액 (준공＋관급)
		4-2) 착공일자					4-5) 준공금액
		4-3) 준공일자					4-6) 관급금액
Ⅱ.시공평가결과
평 점		점				※ 건설기술진흥법 제50조 관련
위와 같이 시공평가 평점을 증명하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 귀하 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용을 증명함 (발급기관명)
※ 주 1. 한국전력공사 입찰참가자격사전심사기준에 의하여 심사자료로 활용 2. 건설기술진흥법 시행규칙 제44조에 의거 기 발급 받은 경우에 해당 증명서로 제출하시기 바랍니다.